土方車租賃合同范本最新3篇
土方車一般指工地拉運土石等基建材料或土石方垃圾的載重車，土方車租賃合同怎么寫呢?一般要注意什么呢?以下是小編為大家整理的土方車租賃合同范文，歡迎參考閱讀。
土方車租賃合同范文1
發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)
承包單位： (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，雙方就承攬《聯(lián)楊路道路新建工程工程C01標段建設工程施工合同》本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條 工程概況
1.1工程名稱：紹興中冶梧桐園一期室外配套工程
1.2工程地點：越王路、群賢路
1.3 承包范圍：挖掘機日立120型、斗容量為 1m3挖掘機租賃，場內(nèi)土方倒運開挖，建筑垃圾購置及運輸。
1.4承包方式與依據(jù)：
1.4.1本工程乙方包質(zhì)量、包安全、包文明施工的形式進行承包施工。
1.4.2本合同以甲方與業(yè)主簽訂的合同為前提，結(jié)合本工程的實際情況作為本合同的簽訂依據(jù)。業(yè)主對甲方的相關(guān)要求乙方同樣均應遵照執(zhí)行。
第二條 合同工期
2.1 本合同自 20_ 年 05 月 01 日開始，至工程竣工。本工程工期如有調(diào)整，以甲方代表的書面簽字為準。
2.2 如因業(yè)主、甲方原因造成工期延誤，則工期順延。
第三條 合同價款
3.1 工程合同單價為：挖掘機月租單價為：20_0元/月，工程量暫定為 個月。挖掘機臺班單價為： 元/臺班;以上單價不含油價，含稅金。
3.2 本合同總價暫定為人民幣 ，￥ 。
3.3 臺班數(shù)量的界定：
3.3.1挖掘機每月總時間不超過機碼表表時240小時，超過的部分另行計算;
3.3.2零星使用計量：每臺班按8小時計算，半個臺班按4小時計算，不足8小時或超過8小時，以每小時0.125個臺班遞減或遞增計算。
3.4 本工程為綜合單價合同，最終結(jié)算價以甲方項目部簽證的工程量予以結(jié)算。
第四條 甲、乙雙方代表
4.1 本工程的甲方主管單位是 上海寶冶集團有限公司特種分公司紹興項目部 ，甲方代表是 沈斌 。
4.2本工程的乙方主管單位是 ，乙方代表是 。
4.3在本工程施工過程中，甲方代表隨時有權(quán)要求乙方及其所雇傭的不能勝任工作或不符合有關(guān)規(guī)定的管理施工人員及機械設備、材料撤離本工程的工地。
第五條 雙方責任
5.1甲方
(1)負責工程量簽證、辦理合同簽訂及竣工結(jié)算等工作。
(2)負責施工中的總體安排和協(xié)調(diào)施工中的干擾問題。
(3)進場前，對乙方作業(yè)人員，做好必要的各項交底。
5.2乙方
(1)乙方負責自身工程的所有工作(除本合同規(guī)定的甲方負責的工作)，包括工程的輔助性工作及后勤保障工作。
(2)承擔人員、機械進廠的一切費用。
(3)乙方進場后，必須聽從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮，不得損壞區(qū)域內(nèi)的任何地上、地下的已完工程產(chǎn)品，否則后果自負。
(4)做好有關(guān)人員的安全教育工作，負責處理由于乙方責任而造成的工傷事故，并承擔由此而造成的經(jīng)濟損失。
(5)施工期間，應派專人管理現(xiàn)場，加強與甲方的聯(lián)系，協(xié)調(diào)指揮，直至完工。
(6)乙方應保證設備證照齊全，設備狀況良好，并做好設備保潔工作。
第六條 工程款的支付及竣工決算
6.1 按月結(jié)算。每月按甲方項目部簽證工程量的80%支付，剩余工程款待工程結(jié)束后結(jié)算付清。
6.2 如因業(yè)主未及時審批、資金周轉(zhuǎn)等原因而造成甲方延期支付工程進度款，則乙方同意甲方無須承擔任何責任和費用。
6.3 在本合同履行過程中，如因乙方的原因而導致本合同項下工程的工期、安全和質(zhì)量中的任何一項違反本合同的規(guī)定，則甲方有權(quán)沒收本合同第6.1款中剩余部分工程款。
6.5 在本合同履行過程中，如因乙方的原因而導致乙方所雇傭的施工人員、管理人員等的合法勞動權(quán)益受到損害(拖延支付勞動報酬等)，則甲方有權(quán)根據(jù)法律規(guī)定、政府有關(guān)部門的處理決定、法院判決或仲裁裁決、民工上訪等，直接將本合同第6.1款中剩余部分工程款用于支付乙方所雇傭的施工人員、管理人員等的工資及補償費用等。
第七條 材料設備供應
7.1 甲供材料、設備 無 。
第八條 安全施工
8.1 乙方須按國家和業(yè)主及甲方的有關(guān)規(guī)定，采取嚴格的安全防護設施，承擔因為安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。
8.2 甲方在與乙方簽訂本合同后，可另行簽訂安全、保衛(wèi)及防火協(xié)議，作為本合同附件與本合同具有同等法律效力。
第九條 臨時設施及現(xiàn)場管理
9.1 大臨設施乙方自行考慮，如需在施工現(xiàn)場安排大臨設施，必須由甲方統(tǒng)一安排。
第十條 竣工驗收
10.1 竣工日期由甲方書面通知，本工程不參加竣工驗收。
第十一條 爭議與解決方式
11.1 甲、乙雙方因為履行本合同發(fā)生爭議，應相互協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成，則任何一方均可向上海市寶山區(qū)人民法院提起訴訟。
11.2發(fā)生爭議后，乙方仍應繼續(xù)履行合同，保持施工繼續(xù)，并保護好已完工程。
第十二條 違約責任
12.1如果乙方不能滿足甲方對機械進廠的時間安排，則根據(jù)乙方違約給甲方造成的損失大小、嚴重程度，乙方不僅要承擔因此給甲方造成的一切責任和損失，并須按每次壹萬元向甲方支付違約金，甲方有權(quán)單方終止合同。
第十三條 工程轉(zhuǎn)讓與分包
13.1本工程不得轉(zhuǎn)讓、分包。
第十四條 合同生效與終止
14.1 本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，工程竣工驗收通過，并且雙方履行完本合同規(guī)定的全部權(quán)利和義務后，本合同自行失效。
第十五條 附則
15.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
15.2本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;副本 肆 份，甲方執(zhí) 叁 份，乙方執(zhí) 壹 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土方車租賃合同范文2
承租方： (以下簡稱甲方)
出租方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確甲乙雙方的權(quán)利和義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一，甲方租賃乙方工程車名稱： (輛)
二，施工地點:
三，租賃期限：自20_年 月 日起至 20_年 月 日
四，付款方式和期限。
租金按月計算，每月租金 元。( 元) 2，自乙方車輛進場之日起干滿一月后(30日)甲方向乙方支付首月租金的70%,剩余30%滿一個季度后支付(第二月后以此類推，及支取70%，扣取30%保證金，所扣取保證金在工程結(jié)束時一次性付清)。
五，權(quán)利和義務.
1，甲方必須按照合同規(guī)定按期支付租金，逾期未付租金乙方有權(quán)終止合同并收回設備，造成的經(jīng)濟損失由甲方承擔。 2，在租賃期內(nèi)，甲方未征得乙方同意，不得擅自在所租賃的設備上增加或拆除任何零部件，自卸車的維修保養(yǎng)費用由乙方負責，甲方提供幫助與配合。租期內(nèi)自卸車的主燃料由甲方負責。甲方允
3，在施工過程中乙方駕駛員應服從甲方的工作安排，不得無故脫崗，不得故意怠工.不聽指揮違章操作所造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。未經(jīng)乙方同意,甲方不得將乙方車輛轉(zhuǎn)租他方.
4在施工期內(nèi)，由于道路不通，下雨下雪等，人力不可抗拒等因素影響不能正常施工，所誤工期乙方概不負責，甲方應正常支付租金。因甲乙雙方單方違約所造成的一切損失，由違約方承擔，同時處以20_0元罰款。雙方任何一方需解除合同,應提前三十日通知對方,否則按照違約處罰.
5未盡事宜雙方協(xié)商解決。
備注：
本合同一式三份，甲乙雙方各持一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，雙方應認真按本合同執(zhí)行，如有異議，提交人民法院訴訟。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土方車租賃合同范文3
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
因甲方工程施工的需要，租用乙方設備使用，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在設備租用期間的權(quán)利和義務，經(jīng)雙方協(xié)商，共同簽訂本合同，供雙方遵照執(zhí)行。
一、租賃設備名稱及數(shù)量
二、使用地點及用途
設備用途及作業(yè)范圍： K134+600-K138+139.78 內(nèi)工程施工所需土石運輸工程。
三、設備的調(diào)遣與費用
乙方承擔設備進離場調(diào)遣費用及運輸保險費。
四、租賃費用及結(jié)算方式
經(jīng)雙方協(xié)商，所租土石方運輸車的租金為 元/方，付款方式為每計量一次結(jié)算工程量的80%。
五、甲方的責任
1、設備所需燃油(柴油)由甲方提供，燃油費用從結(jié)算中扣除。
2、在設備租賃期間，未經(jīng)乙方同意，甲方不得將乙方設備轉(zhuǎn)租或抵押及變賣，需轉(zhuǎn)移施工地點時，須征得乙方同意。
六、乙方責任
1、出租設備保證技術(shù)狀況良好，做到勤保養(yǎng)勤檢修，準時按雙方商定的時間進場和施工。由于機械設備故障或其它乙方人為原因影響甲方承建工程工期，其責任及直接經(jīng)濟損失由乙方承擔。
2、安排合格、經(jīng)驗豐富的操作司機2名，隨機負責設備的操作與維修保養(yǎng)，并負責人員、設備的安全及使用事項。隨機人員要遵守甲方項目部各項規(guī)章制度，必須服從項目部調(diào)度安排，端正服務態(tài)度
1、用于工程項目名稱：張承高速二期F合同段路基五隊
3、設備的保養(yǎng)和維修盡量安排在施工間隙和公休時間進行，乙方要提前向甲方通報，征得甲方的同意后方可進行保養(yǎng)維修。
4、乙方必須保證設備所有運營手續(xù)齊全，否則由此引起的罰款，乙方自行承擔。
5、由于操作人員不服從指揮、違章操作和誤操作，造成機械設備損壞和人員傷亡及其對第三方造成的人身和財產(chǎn)損害，一切經(jīng)濟損失及事故責任由乙方自行負擔，并不得因此影響工期。
6、由于乙方原因與地方發(fā)生糾紛，由乙方自行承擔解決，與甲方無關(guān)。
7、乙方負責車輛安全停放、看管，車輛發(fā)生損壞或丟失，由乙方自行承擔。
七、違約責任
如果一方未履行本合同規(guī)定的義務，應向另一方賠償因違約引起的一切直接損失和適當?shù)拈g接損失。經(jīng)雙方協(xié)商無效后，可向被告所在地人民法院起訴。
八、合同自雙方簽字蓋章即日起生效，其它未盡事宜雙方協(xié)商，簽訂補充合同，與本合同具有同等效力。
九、本合同一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
★ 土方車租賃合同
土方車租賃合同范本最新3篇
上一篇：工程車輛租賃合同范本3篇最新
下一篇：商務車租賃合同范本3篇簡單
