房頂防水施工合同協(xié)議書(shū)_房頂防水施工合同樣本
房頂防水施工合同協(xié)議書(shū)_房頂防水施工合同樣本
防水施工是系統(tǒng)的施工過(guò)程,那么房頂防水施工合同協(xié)議書(shū)是怎樣的呢?以下是在學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的房頂防水施工合同協(xié)議書(shū)范文，感謝您的欣賞。
房頂防水施工合同協(xié)議書(shū)范文一
甲方全稱(chēng)：
乙方全稱(chēng)：
委托乙方使用 材料進(jìn)行防水處理，施工面積(大約) 平方米，總造價(jià) 元，(面積按實(shí)際丈量為準(zhǔn))。
(1) 承包方式：由乙方包工包料，甲方負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收施工費(fèi)用元/平方米，一次包死。
(2) 質(zhì)量要求：乙方按防水規(guī)范組織施工。
(3) 施工期限：
(4) 乙方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做到文明安全施工，工完料凈、場(chǎng)地清。
(5) 施工期間：甲乙雙方應(yīng)做到團(tuán)結(jié)協(xié)作、互相配合、甲方向乙方提供施工必要條件。
(6) 結(jié)算方法：料進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)付 %工程款，施工結(jié)束經(jīng)雙方組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，合格后，余款一次結(jié)清。
(7) 保修辦法：免費(fèi)保修期為 年，自 年 月日至 年 月 日，保修期內(nèi)確屬施工質(zhì)量問(wèn)題滲漏，乙方應(yīng)免費(fèi)維修，乙方接到保修通知后，三天之內(nèi)組織人力物力趕赴現(xiàn)場(chǎng)，乙方不得以任何理由推托。
(8) 本協(xié)儀自簽定之日起具有法律意義。
(9) 本協(xié)儀一式 份，雙方各執(zhí) 份為憑。
(10) 其它有關(guān)事項(xiàng)：
甲方全稱(chēng)： (簽章)經(jīng) 辦 人：
乙方全稱(chēng)：(簽章)經(jīng) 辦 人：
年 月 日
房頂防水施工合同協(xié)議書(shū)范文篇二
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商決定，由乙方負(fù)責(zé)甲方指定位置的房頂防水施工。為保證房頂防水工程的施工質(zhì)量簽訂如下合同，確保雙方共同遵守執(zhí)行：
一、 施工地址：金寶屯阿拉坦大街中段北側(cè) (原財(cái)政樓西側(cè)地，稅樓東20米).
二、 施工標(biāo)準(zhǔn)：施工必須在保證不影響房屋的安全前提下進(jìn)行。施工以解決防漏為主。
三、 施工面積：以屋頂實(shí)際施工面積為準(zhǔn)，經(jīng)雙方共同測(cè)量確認(rèn)施工面積為300平方米。
四、 單位面積收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：35元人民幣/平方米
五、 施工工程總金額：10500.00人民幣元整
六、 施工期限：自2014年7月15日起至2014年7月19日止。如遇降雨或因甲方原因而停工的，需經(jīng)甲乙雙方共同認(rèn)定并簽字后，工期予以順延。因乙方自身原因?qū)е掠馄诘?，每逾期一日，日罰金人民幣100整。
七、 施工方式：乙方包工、包料。
八、 施工要求：
1. 在施工過(guò)程中，應(yīng)該把安全責(zé)任放在第一位，乙方負(fù)責(zé)所有的施工安全責(zé)任。乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的安全事故或由于乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)違規(guī)操作，造成的一切后果、損失均由乙方自己承擔(dān)。甲方不承擔(dān)連帶責(zé)任。
2. 在施工過(guò)程中，乙方負(fù)責(zé)該棟樓住戶(hù)在樓頂放置的太陽(yáng)能等設(shè)施移位的協(xié)調(diào)及安全事宜，施工過(guò)程中損壞太陽(yáng)能等設(shè)施的由乙方承擔(dān)所有責(zé)任。
3. 在施工過(guò)程中，所產(chǎn)生的垃圾由乙方及時(shí)清理干凈。
4. 乙方因施工造成的其他責(zé)任由乙方承擔(dān)。
九、 付款方式：甲方先付乙方定金，合人民幣。待防水工程施工完畢后，經(jīng)測(cè)試滴水不漏后，再付剩余全款，合10500.00人民幣。
十、 質(zhì)保責(zé)任：
1. 乙方應(yīng)保證使用材料的質(zhì)量屬實(shí)、保證施工質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良。
2. 施工過(guò)程中或驗(yàn)收過(guò)程中，因乙方在材料質(zhì)量、施工質(zhì)量等方面的原因造成漏水的，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償補(bǔ)修直至驗(yàn)收合格。在施工過(guò)程中或驗(yàn)收過(guò)程中因漏水而損壞室內(nèi)墻面，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償進(jìn)行修復(fù)粉刷。因漏水造成的其他損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3. 質(zhì)保期責(zé)任：自防水工程結(jié)束并驗(yàn)收通過(guò)當(dāng)日起算，最低質(zhì)保期限為5周年。在沒(méi)有人為破壞情況下，質(zhì)保期內(nèi)漏水的，乙方需免費(fèi)在漏水24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)進(jìn)行施工整改和維修。因漏水而損壞室內(nèi)墻面，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償進(jìn)行修復(fù)粉刷。因漏水造成的其他損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
十一、 其他未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
十二、 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)6份。
十三、 本合同自簽訂之日起生效。
甲方簽字： 身份證號(hào)碼 ： 聯(lián)系電話(huà)：
乙方簽字： 身份證號(hào)碼： 聯(lián)系電話(huà)：
年月日：
房頂防水施工合同協(xié)議書(shū)范文篇三
定作方： (甲方)
承攬方： (乙方)
根據(jù)《中華人民共國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，一致達(dá)成如下共識(shí)，特立本協(xié)議為憑，望共同遵守：
一、承攬工程名稱(chēng)與工程內(nèi)容：(根據(jù)實(shí)際工程修改此處)。
二、承攬工程地點(diǎn)與范圍：
縣農(nóng)業(yè)局家屬樓樓頂防水施工工程。
三、承攬工價(jià)與方式：
工程防水等所需一切材料費(fèi)、人工費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)輸費(fèi)、人員保險(xiǎn)費(fèi)、稅費(fèi)和其他所有相關(guān)費(fèi)用，實(shí)行 元(大寫(xiě))總額包干(包工包料，費(fèi)用包干，一次性包死)。在施工過(guò)程中，不論出現(xiàn)任何政策性調(diào)價(jià)、各種價(jià)格因素以及行業(yè)指令性調(diào)價(jià)，均不做價(jià)格調(diào)整。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
乙方應(yīng)保證嚴(yán)格按國(guó)家建筑質(zhì)量規(guī)范及屋面工程、防水工程施工規(guī)范進(jìn)行合理施工，采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的材料，確保施工質(zhì)量。乙方承諾對(duì)維修后的房頂防水質(zhì)量保修期為 1年。
五、承攬工期：
自簽約日起 日內(nèi)竣工(雨天順延)，經(jīng)驗(yàn)收合格后交付使用。
2、如需發(fā)生工期順延的情況，必須由甲方簽字確認(rèn)后，工期方可順延。
六、安全施工特別約定：
乙方在施工過(guò)程中，必須嚴(yán)格遵守安全施工規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定，必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采取各種安全防護(hù)措施，保證安全施工，乙方需對(duì)人員的人身安全、施工安全、所使用的設(shè)備安全等負(fù)全責(zé)，出現(xiàn)的任何傷亡安全事故，一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)。
七、付款方式：
甲方在竣工驗(yàn)收合格交付使用之日起 日以?xún)?nèi)支付工程款 萬(wàn)元。
八、違約責(zé)任：
防水工程在質(zhì)量保修期內(nèi)出現(xiàn)滲漏水問(wèn)題(人為或不可抗力因素除外)乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，因頂層屋面滲漏水造成的裝修損壞或其它問(wèn)題均由乙方負(fù)責(zé)及時(shí)修復(fù)，乙方承擔(dān)修復(fù)的所有費(fèi)用。如在保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，甲方通知乙方后，乙方在三個(gè)工作日內(nèi)不予修復(fù)或甲方無(wú)法通知到乙方，甲方有權(quán)另行聘請(qǐng)他人維修，所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
在施工過(guò)程中由乙方自身原因出現(xiàn)的任何影響施工的外界因素，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。并不得延誤工期。乙方承擔(dān)為甲方所造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
施工過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄包裝物(如編織袋、廢紙殼、廢木頭等)、建筑垃圾和施工所剩物資由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出場(chǎng)地外，產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
乙方承擔(dān)對(duì)已完工程成品的保護(hù)及費(fèi)用，直至竣工驗(yàn)收交付使用。
甲方有權(quán)對(duì)乙方的工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全施工、技術(shù)資料等進(jìn)行監(jiān)督檢查。甲方如發(fā)現(xiàn)乙方使用不合格材料或多次出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)解除合同并要求乙方承擔(dān)損失。
九、合同爭(zhēng)議的解決方式：
本合同未盡事宜甲乙雙方可另行協(xié)商;如果協(xié)商解決不成時(shí)，可依法向甲方住所地人民法院起訴。
十、其它：本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各持一份。
甲方： 乙方：
負(fù)責(zé)人(簽章)： 負(fù)責(zé)人(簽章)：
簽約時(shí)間： 年 月 日
看了房頂防水施工合同協(xié)議書(shū)的人還看了：