外墻保溫施工合同樣板(2)
10、乙方須負責將施工中產(chǎn)生的垃圾堆放到指定地點。
11、乙方應根據(jù)本工程的特點編制施工方案和總的施工進度計劃，報甲方和監(jiān)理單位審批，批準后嚴格按此方案要求執(zhí)行。
八、工程保修:
本工程保修按國家現(xiàn)行工程質量保修規(guī)定執(zhí)行,保修期內(nèi)由施工原因引起的滲水、脫落、開裂等現(xiàn)象,乙方無條件進行免費維修。
九、違約責任：
1、乙方施工質量不合格需返工而已超原合同工期,乙方應承擔甲方延遲驗收的一切損失。
2、一方不能按合同履行而使合同終止,違約方應承擔合同總額的5%違約金。
十、爭議、糾紛解決：
發(fā)生爭議、糾紛應經(jīng)雙方友好協(xié)商解決,若解決不成,可向法院申請判決.
十一、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,監(jiān)理和總包方各一份，本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后即日生效.
甲方:代表年 月 日
乙方: 代表 年月 日
外墻保溫施工合同范文三
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條理》和工商行政管理局的規(guī)定，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就 工程事宜達成以下協(xié)議。
第一條 工程項目概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程承包范圍及內(nèi)容：
第二條 承包方式及費用支付
1、承包單價：EPS聚苯乙烯保溫板工程包工包料綜合單價為： 元/㎡。以上綜合單價含保溫系統(tǒng)應用的各種主材、輔料、輔件的采購、安裝、市內(nèi)外運輸?shù)热抠M用，不含施工配合費。
2、工程量約為㎡，單價元/㎡，合同總價約 元。工程量按實際計量面積計算。
3、付款及結算方式：甲方每月25日按當月所完成實際工作量的 %支付乙方工程款，待分項工程完工后一次性付清剩余 %工程款。
4、雙方付款及結算以現(xiàn)金支付或支票轉帳支付。
第三條 工期及延期責任
1、施工工期：暫定于 年 月 日開工， 年 月 日完工，施工周期 天。具體日期以甲方要求為準，乙方不得借故耽誤甲方施工。
2、因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延;甲方提供的基層主體外墻垂直平整度超標修整，一周內(nèi)停水、停電累計超過8小時，其它人為不可抗拒因素等。
3、非上述原因造成工期延誤由乙方承擔相關責任及費用。
第四條 材料及質量標準
1、廠家參照 保溫做法施工。廠家可在滿足圖集要求的前提下加固措施。廠家應提供完整可行的施工方案。
2、質量驗收應執(zhí)行《建筑工程質量檢查評定標準》。
3、廠家提供主要材料的性能檢測報告：包括粘結砂漿、EPS聚苯乙烯保溫板、抗裂砂漿、耐堿網(wǎng)格布、錨固件等檢測報告。
4、提供的產(chǎn)品須有國家或省市級質檢部門出具的有效的質檢報告、廠家產(chǎn)品合格證，禁止使用不合格產(chǎn)品。
5、保證工程質量達到優(yōu)良，做到表面平整，陰陽角順直。做到工完料凈場清，現(xiàn)場垃圾由乙方清理到樓下集中堆放點。
6、主材：粘結砂漿、EPS聚苯乙烯保溫板、耐堿網(wǎng)格布、錨固件、抗裂砂漿等。
第五條 施工配合及責任規(guī)定
1、甲方無償提供施工所需水電、共用垂直運輸機械、簡易材料堆放室等。
2、甲方應滿足乙方進場施工條件，主體墻面垂直、平整度誤差應達到結構驗收相關規(guī)范要求，若超標，甲方應及時處理。乙方應保證做完后的保溫系統(tǒng)工程垂直、平整度誤差應達到外保溫系統(tǒng)工程要求。若超標，乙方應自行及時處理，以達到滿足外保溫標準。
3、甲方主體墻面的各種預埋件，在先行安裝到位后，乙方方可施工。因甲方原因造成乙方二次安裝，甲方應承擔相關責任和費用。
4、甲方如在乙方已完工的墻面上開槽、開洞，造成質量問題的，乙方不承擔責任。如甲方委托乙方開槽、開洞，乙方承擔質量責任，發(fā)生費用雙方另義。
5、少量不具備施工條件的部位可作為甩項，待條件具備時由乙方及時處理完善。甩項部分可不進入工期約定，不影響雙方工程款給付，但不得影響甲方整體工程驗收。
6、甲方負責與其它工種的協(xié)調，提供乙方施工工作面。
7、開工前，甲方提供施工圖紙給乙方復印。
8、乙方根據(jù)工程具體情況向甲方提供符合技術要求的施工方案。
9、乙方進場后嚴格按照操作規(guī)程和施工方案安全施工，服從甲方的統(tǒng)一管理，遵守甲方工地管理制度，文明施工杜絕一切不良行為，做到工完場清，將產(chǎn)生的垃圾清運到甲方指定堆放處，由甲方負責外運。
10、乙方應及時向甲方提供完整的產(chǎn)品資料、技術資料、施工驗收資料等。
11、乙方施工現(xiàn)場必須有專人負責管理，負責雙方工作聯(lián)系與協(xié)調，參加工地工作例會。乙方施工現(xiàn)場必須有專職人員持證上崗。乙方代表的工作行為，視同合同行為。
12、乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施保證施工人員安全，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。非乙方原因造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和費用。
13、保溫工程在進入下一道工序前或甲方驗收前，由乙方負責半成品和成品保護;完工驗收合格后，交給甲方負責成品保護。
第六條 違約責任
1、由于發(fā)包方原因造成停工窩工時應按實際發(fā)生情況向承包方賠償損失。停工、窩工應辦理書面洽商，方作為決
算依據(jù)。發(fā)包方任務不足或因故不能繼續(xù)履行合同時，雙方協(xié)商后可提前終止合同。
2、由于發(fā)包方施工管理人員指揮錯誤造成的工程質量問題，其經(jīng)濟損失及有關責任由發(fā)包方承擔。
3、發(fā)包方超過約定的支付時間不支付勞務費或決算價余款的，承包方可向發(fā)包方發(fā)出要求付款通知，發(fā)包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可與承包方協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包方同意后可延期支付;發(fā)包方不按合同約定支付勞務費或決算價余款，雙方又未達成延期付款協(xié)議，承包方有權書面告知發(fā)包方理由，撤走其人員，并依法追索拖欠款及損失賠償費。
4、發(fā)包方違反財務管理規(guī)定，違約支付勞務費的，除糾正違約支付行為外，還應當在違約支付的額度范圍內(nèi)與過錯方對承包方由此遭受的經(jīng)濟損失承擔連帶責任。
5、承包方未按發(fā)包方選定的施工隊伍進場，發(fā)包方有權要求承包方進行更換、調整，承包方無法調整時，發(fā)包方有權暫不安排施工任務，并書面通知承包方，直至終止合同。
6、因承包方責任造成質量事故和延誤工期，其工料損失及延誤工期所造成的損失概由承包方承擔。
7、因承包方對單項工程施工力量不足或質量達不到發(fā)包方要求，發(fā)包方有權再次發(fā)包。
第七條 其它約定
1、圖紙如有變更甲乙雙方需輸身份證后方可施工，簽證可作為雙方結算依據(jù)。
2、本合同履行過程中，凡涉及經(jīng)濟利益方面的事宜，須由雙方合同代表人簽字并加蓋單位公章后生效。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。若協(xié)商未果，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
第八條 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自協(xié)議簽訂之日起生效。工程驗收合格，費用付清，本協(xié)議自行終止。
發(fā)包方(章)： 承包方(章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日 年 月 日
看了外墻保溫施工合同的人還看了：
4.建筑外墻保溫合同