樓體亮化工程施工合同范本
亮化工程又叫城市光彩工程,是指為了美化城市環(huán)境,提高城市的整體形象,而對商場、旅游景區(qū)、街道的人流量多的地方進行燈光亮化。那么樓體亮化工程施工合同又是怎樣的呢?以下是在學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的樓體亮化工程施工合同范文,感謝您的閱讀。
樓體亮化工程施工合同范文一
甲方:
乙方: __
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律,法規(guī)規(guī)定,經(jīng)協(xié)商一致,本著自愿、平等、互利的原則,雙方達成以下合同條款。
第一條工程名稱:_樓體亮化_
第二條工程地點:__大荔賓館餐飲樓
第三條工程價款及支付方式
1、工程價款合同價款(¥ 10000)大寫 壹萬元
2、支付方式:首付50%材料費5000元,余款在工程驗收后天一次付清。
第四條工期
工程期限為8天,即合同生效時間起。
注:施工期間如遇不可抗力因素(雨,冰雹,四級以上大風(fēng),停電,地震)等或甲方原因造成停電等原因,工期順序后延。
第五條雙方責(zé)任
甲方責(zé)任:
負責(zé)工程的前期審批,如因甲方批準手續(xù)不全,施工期間遇到城管及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時,甲方負責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工為止;向乙方提供準確的施工位置,確保此位置無管道線路以及其他障礙物;為乙方施工提供場所,水電等便于施工的條件;按本合同第4條規(guī)定的工程款支付方式支付工程費用。
乙方責(zé)任:
1)嚴格按照合同約定工期制作,施工完畢;
2)嚴格按照甲方確認的施工方案制作,施工;
3)如現(xiàn)場條件與既定方案不符,及時報請甲方協(xié)商修改確定;
4)負責(zé)按質(zhì)量完成合同所約定的項目內(nèi)容,如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致的質(zhì)量問題,一切責(zé)任由乙方承擔(dān);
5)在施工過程中,乙方要認真做好施工安全工作,對施工中因施工不當(dāng)出現(xiàn)的人員傷亡事故由乙方負責(zé);
6)乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理遵守法紀,如有違法違紀行為,甲方有權(quán)按照相關(guān)規(guī)定實施處罰,情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
7) 工程驗收:乙方工程竣工后,通知甲方進行驗收,甲方需在一個工作日內(nèi)組織驗收工程,逾期視為驗收通過。
第六條違約責(zé)任:
1 、甲方未能按照本合同第四條規(guī)定時間付款,每超一日,應(yīng)以合同總金額的千分之五計算,向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2 、乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同第四條
3、的時間制作,安裝完成工程,每逾期一日,乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額千分之五的違約金。
4、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量,機構(gòu)牢靠,抗風(fēng)力等指標,達到七級抗風(fēng)標準。
5、如有甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均有甲方負責(zé),乙方不退還甲方支付款項,且不承擔(dān)任何責(zé)任。并有權(quán)就實際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完成部分或全部的制作費。
第七條 保修
1 、保修期:自驗收合格之日起,因施工和主材質(zhì)量造成損壞保修壹年。
2 、保修期滿后,雙方另簽維修協(xié)議進行維修。
第八條 乙方負責(zé)維修,點亮主樓樓梯點光源。
甲方簽章: 乙方簽章: 負責(zé)人簽章: 負責(zé)人簽章:
身份證號: 身份證號:
電 話: 電 話:
年月日:
樓體亮化工程施工合同范文二
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》以及其它相關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等,自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方為甲方的樓宇亮化制作安裝工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議。
一.工程概況:
1.工程地點:
廣東省揭陽市榕城區(qū)進賢門大道與榕華大道交界處廣東環(huán)宇大廈
2.工程總報價:經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,此工程總造價金額(人民幣)為:大寫: (本報價不含稅)
二.此工程項目現(xiàn)場施工負責(zé)人:
甲方( ) 乙方 ( )
三.工程變更:
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需要變更,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致,由合同雙方簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期,工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
四.工程監(jiān)理及驗收方式方法
1.雙方進行竣工驗收前,甲方應(yīng)為工程提供物料存放室,切實保護工程物料的全部安全.
2.工程自驗收合格后,雙方現(xiàn)場施工負責(zé)人均簽字為證。
五.工程款支付方式:
1款;合計人民幣 元(¥ )
2.合計人民幣 元(¥ )
3. 驗收合格后,甲方在兩日內(nèi)應(yīng)一次性向乙方支付剩余的元(¥ )工程款;
3.本工程質(zhì)量保證期為一年。
六. 對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應(yīng)當(dāng)順延:
1. 工程量變化或設(shè)計變更;(變動后工程項目所增加的成本由甲方承擔(dān))
2. 不可抗力;
3. 甲方同意工期順延的其它情況;
4. 甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負責(zé)的工作而影響工期的;
5. 甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
6. 因甲方責(zé)任造成工期延誤的其它情況。
七.違約責(zé)任與違約金額:
1.甲、乙雙方必需共同遵守并認真履行合同中的各項條款,任何一方不得隨意違反合同規(guī)定,否則,因違約方所造成的損失,均由違約方承擔(dān)一切損失及費用;
2.本合同違約金: 人民幣伍千元整 (5000.00元)
八.爭議解決方式:
本合同發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商,若協(xié)商或者調(diào)解解決不成時,可向甲,乙雙方任何一方所在地法院提出訴訟。
九.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效,具有同等法律效應(yīng)。
甲 方(公章): 乙 方(公章):
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
日 期: 日 期:
樓體亮化工程施工合同范文三
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,本著互惠、互利的原則,就 工程,簽訂以下施工合同。
1、甲方按時支付乙方安裝人工費。
2、乙方必須安全文明施工,確保工程進度,如發(fā)生安全事故及人身傷害,一切責(zé)任由乙方自負。
3、乙方必須嚴格按照燈具安裝工藝要求及規(guī)范進行安裝,造成人為原材料浪費及損壞,乙方應(yīng)照價賠償。
4、安裝人工費每米人民幣元,乙方人員到達施工現(xiàn)場后,甲方先支付乙方人員生活費 元(大寫: 仟 佰 拾 元整),余款經(jīng)建設(shè)單位驗收合格后,余款一次付清,最終按實際長度結(jié)算安裝費。
5、甲乙雙方協(xié)商該項工程不扣除乙方質(zhì)保金,如需維修,乙方應(yīng)積極配合甲方,到現(xiàn)予以維修。
以上合同條款,甲乙雙方共同遵守,未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲 方: 聯(lián)系電話:
乙 方: 聯(lián)系電話:
簽訂日期:
看了樓體亮化工程施工合同的人還看了:
4.亮化工程施工合同
樓體亮化工程施工合同范本
下一篇:漏水維修施工合同樣本