在我國城市化進程不斷推進的今天,土建工程中的地基基礎(chǔ)工程也始終占據(jù)著重要地位,它的施工質(zhì)量將直接影響到整個土建工程的安全穩(wěn)固。那么對于土建基礎(chǔ)工程施工合同你有多少了解呢?以下是在學(xué)習啦小編為大家整理的土建基礎(chǔ)工程施工合同范文，感謝您的閱讀。

　　土建基礎(chǔ)工程施工合同范文1

　　發(fā)包單位： (甲方)

　　承包單位： (乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確甲乙雙方的權(quán)利、責任和義務(wù)，經(jīng)充分協(xié)商，雙方達成如下共識：

　　1. 第一條 工程概況

　　1. 工程名稱：

　　2. 工程地點：

　　3. 工程內(nèi)容：

　　4. 承包方式：包施工包檢測(檢測項目：每棟樓三顆靜載，20%小應(yīng)

　　5.. 施工期限：準)

　　6. 工程質(zhì)量等級：

　　7. 第二條 工程價款及取費依據(jù)

　　1. 工程單價：

　　2. 工程總價：

　　第三條 甲方責任

　　1. 辦理正式工程和臨時設(shè)施范圍的土地征用，施工許可證等手續(xù)。

　　2. 負責施工現(xiàn)場的“三通一平”工作，即水通、路通、電通、場地平整，保證能通行60噸拖掛車，清除地上及地下障礙物，具備乙方施工條件，提供地下管網(wǎng)資料。

　　3. 提供樁位平面圖和施工圖，負責建筑物定位，提供工程地質(zhì)資料和建筑水準點與坐標控制點。

　　4. 開工前組織乙方和設(shè)計單位及相關(guān)人員進行設(shè)計交底和圖紙會審，提供乙方施工所需的相關(guān)資料。

　　5. 對工程質(zhì)量、工程進度進行監(jiān)督并辦理單據(jù)簽證手續(xù)。

　　6. 在施工過程中遇到施工現(xiàn)場周圍的居民、單位或其他人員因非施工原因而阻撓施工，應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決，并承擔其費用。

　　7. 工程中途由于供樁不及時等甲方原因造成停工的，甲方支付給乙方工人每日停工費80元/天計算，機械臺班停工費每天2000天。甲方不按合同規(guī)定及時付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付應(yīng)付工程款的萬分之五的違約金，逾期最長不超過3天。3天后如甲方仍未按照合同規(guī)定支付應(yīng)付工程款項，乙方有權(quán)提出停工。由此引起的工期延誤及損失全部由甲方負責。

　　8. 接到乙方完工并檢測合格材料三天內(nèi)組織竣工驗收工作，辦理驗收簽證手續(xù)。工程竣工驗收合格后甲乙雙方結(jié)算完畢，應(yīng)按合同約定付清工程款。如不能按時付款時，甲方每日向乙方償付拖欠工程款總額萬分之五的違約金，逾期最長不超過7天。7天后如甲方仍未按照合同規(guī)定支付工程款項，乙方有權(quán)通過法律途徑解決，甲方承擔由此給乙方造成的損失。

　　第四條 乙方責任

　　1. 根據(jù)圖紙要求，設(shè)計施工方案。按照甲方提供的數(shù)據(jù)和軸線，施放樁位，并于現(xiàn)場確立定位軸線及標高等的固定標志，做為復(fù)查驗收的依據(jù)。

　　2. 依照設(shè)計圖紙的技術(shù)要求組織施工，保質(zhì)、保量、保工期(施工期間如發(fā)生不可抗力的自然災(zāi)害等因素，工期相應(yīng)順延)完成任務(wù)，做到文明施工，安全生產(chǎn)，場地整潔，負責現(xiàn)場安全。

　　3. 及時向甲方提供施工報表及有關(guān)資料，反應(yīng)施工問題，接受甲方監(jiān)督。

　　4. 屬于乙方責任的工程質(zhì)量問題，負責無償修理或承擔相關(guān)責任。

　　5. 工程進行中如因乙方原因未能按合同規(guī)定工期竣工的(不可抗力因素除外)，每拖期一天，向甲方償付工程總造價萬分之五的逾期違約金。

　　6. 第五條 工程變更及施工簽證

　　1. 施工過程中由于設(shè)計變更或甲方提出工程變動而造成的損失及非施工單位造成的停電、停水和遇地下隱蔽構(gòu)筑物等無法施工，所發(fā)生的停工、窩工、返工和相應(yīng)損失，雙方應(yīng)及時辦理簽證，并承擔相應(yīng)的費用。

　　2. 因甲方未按合同第三條完成應(yīng)承擔的工作，給乙方造成的經(jīng)濟損失，由甲方7天內(nèi)解決有關(guān)手續(xù)，繼續(xù)施工，否則超過7天甲方承擔現(xiàn)場施工人員的工資和機械費用，工期順延。

　　3. 施工中發(fā)生的工程內(nèi)容之外的工作量，可由甲方委托乙方承辦，并經(jīng)雙方簽證列入工程決算。

　　第六條 工程竣工結(jié)算

　　2. 50%的工程款，乙方施工完成一棟樓，甲方付給乙方該棟樓施工費的清。

　　3. 工程結(jié)束后非乙方原因在15天內(nèi)甲方仍未搞好竣工驗收工作，則視為竣工驗收合格。

　　4. 第七條 工程質(zhì)量及驗收

　　1、GB50202-2002(建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)及經(jīng)甲方審定的乙方施工設(shè)計，為雙方驗收工程的依據(jù)。

　　2、全部工程完工并檢測合格結(jié)束后，乙方于三日內(nèi)整理好全部資料報甲方現(xiàn)場驗收，甲方須按時參加;如甲方不能按時參加，則應(yīng)通知乙方并承認乙方專職質(zhì)檢員的驗收結(jié)果，并辦理簽證驗收。

　　3、工程驗收后，乙方交甲方如下材料：

　　1. (1) 材料試驗記錄

　　2. (2) 樁位竣工平面圖

　　3. (3) 工程設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證記錄

　　4. (4) 現(xiàn)場施工記錄

　　5. 第八條 物資供應(yīng)

　　本工程所使用的施工材料由乙方供應(yīng)，必須確保材料合格，符合有關(guān)質(zhì)量標準和要求。

　　1. 第九條 設(shè)計變更

　　施工圖修改和變更，須經(jīng)設(shè)計單位及雙方代表簽字方可有效。

　　第十條 由于非乙方的原因，停工、停建或遷址，甲方必須據(jù)實結(jié)算，于本合同承包內(nèi)容完工后十日付清工程款，并賠償乙方相關(guān)費用。

　　第十一條 本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具備同樣法律效益。

　　第十二條 爭義的解決方式

　　如雙方就本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第十三條 本合同自簽訂之日起生效，工程款結(jié)清后自動失效。

　　第十四條 備注：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　土建基礎(chǔ)工程施工合同范文2

　　甲方(發(fā)包方)：

　　乙方(承包方)：

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　一、甲方工作：

　　1、消除施工現(xiàn)場一切障礙物，使施工場地平整，樁基施工過程中發(fā)現(xiàn)有以上事項遺留問題，應(yīng)負責處理并承擔一切費用。

　　2、開工前將水源、電源接通到施工現(xiàn)場內(nèi)，并保證在施工中全天(24小時)供電、供水。因停電、停水需租用機械等的費用，應(yīng)由甲方全部承擔。

　　3、在施工過程中遇有施工場地周圍的居民阻撓施工，應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決，并承擔其費用。

　　4、開工前應(yīng)備全乙方在施工中所需要一切材料。

　　5、開工前應(yīng)提供樁基平面圖以及樁徑尺寸。

　　6、工程中途停建、緩建應(yīng)采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的停工、窩工、機械搬運等實際費用。

　　二、乙方工作：

　　1、組織人員做好各項施工準備工作。

　　2、按照甲方提供的樁基平面圖以及樁徑尺寸，嚴格按照施工圖紙和有關(guān)操作規(guī)程進行施工，確保工程質(zhì)量，抓好文明安全施工。如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，要返工重新施工的情況下，乙方要負責所有材料和工費。

　　3、施工中如因乙方原因發(fā)生工傷事故，由乙方承擔經(jīng)濟損失和一切責任。乙方必須提供操作工人的工傷事故保險單，如發(fā)現(xiàn)工傷事故保險金額不足或未保，賠償金由乙方全部負責。

　　三、合同價款和工程款支付：

　　1、合同價款根據(jù)雙方達成的工程單價______________。

　　2、工程款支付由工程完成進度在_______%以內(nèi)，甲方應(yīng)按全額撥付工程款_______%，工程尾款留_______%待工程竣工(樁頭)驗收后付清。

　　四、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　土建基礎(chǔ)工程施工合同范文3

　　建設(shè)單位：(甲方)

　　施工單位：(乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)規(guī)定，雙方就完成 邊坡支護 項目施工有關(guān)各項事宜，甲乙雙方本著友好合作與互惠、互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程項目：

　　1.3工程地點：

　　1.5工程質(zhì)量：

　　1.4工 程 量：

　　第二條 承包方式 包工包料

　　第三條 承包范圍：

　　第四條 工程工期

　　4.1有效工期總天數(shù)為天，本合同工程定于年月日開工，于 年 月 日竣工。如不能按期開工，工期以實際開工之日起計算。