綠化工程合同
綠化工程為人們提供了一個良好的休息、文化娛樂、親近大自然的場所,是保護生態(tài)環(huán)境的重要措施。對于綠化工程合同你又是怎樣理解的呢?以下是在學習啦小編為大家整理的綠化工程合同范文，感謝您的閱讀。
綠化工程合同范文1
甲方(建設方)：
乙方(施工方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容和工程范圍：
二、合同工期
1、開工日期：
2、竣工日期：
三、質量標準
本工程執(zhí)行 ，
工程質量標準合格。
四、合同價款
1、該工程造價以竣工后實際工程量結算。
1、該工程造價以實際工程量的雙方議定價格為依據，以總承包形式而定，總承包價格為(： 元)大寫：
3、工程款在工程驗收后一次性結清。
4、養(yǎng)護期從年月日 到 年月日 為止。
五、雙方權力與義務
(一)、甲方
1、 辦理施工所需的證件、批件，提供有關隱蔽、障礙物資料。
2、提供施工所需水源、電源等保證施工需要，水電費由乙方承擔。
3、協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
4、派駐施工現場的監(jiān)理工程師或工程師代表，對工程進度、工程質量、隱蔽工程和合同執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，負責工程中的驗收和其它必須的簽證。
5、組織對工程的竣工驗收。
(二)、乙方
1、根據甲方委托，在其承攬的工程范圍內，完全全部工程。
2、施工場地清潔衛(wèi)生，執(zhí)行行業(yè)文明施工要求。
3、對施工場地周圍的管線和鄰近建(構)筑物實施保護。
4、遵守政府有關部門對施工場地、交通、噪音及環(huán)保和安全生產等內容的規(guī)定。
5、嚴格施工，確保工程質量，并按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
6、提供竣工驗收資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收
六、施工安全
工程參與各方按照國家建設安全生產相關規(guī)定負責工程項目施工安全，承擔相應安全責任。
七、其他
1、未盡事宜，雙方協商另行簽訂補充協議。
2、本協議一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
綠化工程合同范文2
甲方：
乙方：
為確保工程的順利進行，經甲乙雙方協商達成以下協議，希雙方共同遵守。
第一條 工程概況
1、 工程名稱：XXXX有限公司廠區(qū)綠化
2、 承包方式：包工包料
3、 工程總造價：_____萬元
第二條 工程期限
本工程定于____年____月____日開工，____年___月___日竣工，合同工期為____天
第三條 工程延誤與工程獎罰
1、 乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的情況下應提前通知甲方。
2、 施工中因各種原因需要停工，應提前一天向甲方提出申請，由甲方確定是否停工。
3、 如遇不可抗拒因素如地震等自然災害等，工期相應順延。
4、 因乙方原因造成延期開工或停工的，工期每延誤一天罰乙方現金500元。因甲方原因造成工期拖延的，工期每延誤一天罰甲方現金500元。
第四條 甲方職責
1、 確保施工前，現場做到三通一平。
2、 確保乙方施工用水及養(yǎng)護用水用電。
3、 甲方為乙方提供地下隱蔽工程的資料。
4、 及時向乙方支付工程款。
第五條 乙方工作職責
1、 乙方必須按甲方確認的工程進行組織施工，接受甲方對工程進度的監(jiān)督檢查。
2、 工程竣工后，乙方應按本合同約定的養(yǎng)護期，對本工程承擔養(yǎng)護責任。
3、 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，安全施工。施工中因乙方安全措施不力造成的事故責任及相關費用，由乙方單獨承擔。
第六條 質量驗收
1、 苗木栽植要遵守技術操作規(guī)范，確保苗木成活率100%。
2、 苗木質量要完全符合設計質量要求，如達不到要求應及時更換。
第七條 付款方式
1. 第一次付款，合同簽訂生效后，甲方須向乙方支付工程總造價的30% 。
2. 第二次付款，草坪鋪設過半時甲方向乙方支付工程總造價的40%。
3. 第三次付款，工程竣工驗收合格后，甲方向乙方工程總造價的25%.
4. 余款在養(yǎng)護期滿后一次付清。
第八條 養(yǎng)護期限
本工程養(yǎng)護期為一年(當年12月底結束)本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
綠化工程合同范文3
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
一、工程內容
棒杰新廠房主干道兩側鵝卵石景觀工程。
二、合同價款
合同固定單價：以450元/噸計價，以發(fā)包簽收的實際用量計算。
三、結算價款
?、?、本合同為固定單價合同(不因市場價格上下波動而調整)，即為完成一個計量單位所需的直接費、綜合間接費、措施費和稅金等的綜合成品結算單價;，
?、凇牧腺M、運輸費、施工費、安全管理費、風險因素等;
四、付款方式工程完工，且發(fā)包人驗收合格，憑正式發(fā)票在五個工作日內付清。
五、工期：2011年10月23日完工。
六、此合同如有異議，雙方協商解決;協商不成，由當地仲裁機構仲裁或當地法院判決。
七、此合同一式二份，雙方簽字蓋章后生效，發(fā)包人、承包人各執(zhí)一份。
八、本合同于2011年10月18日在浙江棒杰數碼針織品股份有限公司新廠區(qū)簽訂。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了綠化工程合同的人還看了：
1.園林綠化工程合同
6.校園綠化施工合同