施工合同標準范本
施工合同標準范本
施工合同是承包單位在工程施工過程中的最高行為準則。施工合同是怎樣的呢?以下是在學(xué)習啦小編為大家整理的施工合同范文，感謝您的閱讀。
施工合同范文1
甲方：
乙方：
甲方現(xiàn)將南木林鎮(zhèn)住宿樓屋面防水維修工程發(fā)包跟乙方，發(fā)包方式為包工包料，為保證工程質(zhì)量和施工進度。經(jīng)雙方協(xié)商同意現(xiàn)簽訂如下協(xié)議條款：
一、工程量南木林鎮(zhèn)住宿樓屋面防水維修工程施工面積360㎡
二、發(fā)包價格
1、甲方以每135元㎡的價格發(fā)包給乙方
2、屋面原有防水層處理小計5400元
3、新做水泥砂保護層每平米70元
4、新做防水屋每平米50元
以上四項合計發(fā)包價為48600元(大寫：肆萬捌仟陸佰元整)
三、乙方負責提供屋面防水材料及附屬材料和施工所需的設(shè)備及工具。
四、質(zhì)量標準
乙方完工后，由甲方負責驗收質(zhì)量，保期為四年。在四年內(nèi)屋面如有質(zhì)量問題，由乙方負責免費維修。
五、付款方式
甲乙雙方簽訂本合同后，甲方付乙方40%的工程費用、工程完工驗收合格后余款一次付清。甲方不得拖欠和延時乙方工程款
六、 以上協(xié)議條款經(jīng)雙方簽字生效，并且具有法律效應(yīng)，本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范文2
發(fā)包方：(以下簡稱：甲方)
承包方：(以下簡稱：乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，雙方在平等自愿、公平誠信的原則下，就宜昌市中極人民法院辦公大樓維修工程一事達成如下協(xié)議。為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特簽訂本合同供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：宜昌市中極人民法院辦公大樓室內(nèi)外維修工程。
2、工程內(nèi)容：室內(nèi)一、二樓維修(墻面、頂面、內(nèi)墻乳膠漆翻新、燈具維修、室外大門及停車場維修)。
3、承包方式：包工包料。
4、合同總價款：
5、合同工期：以開工進場日期為準日歷天。
6、工程質(zhì)量：合格
二、甲方責任和義務(wù)
1、甲方指派為駐工地代表，負責合同履行。負責各分項工程的協(xié)商工作，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，負責現(xiàn)場的各項工作。
2、甲方負責處理并協(xié)調(diào)內(nèi)、外部關(guān)系，協(xié)調(diào)辦理建設(shè)部門所需的相關(guān)手續(xù)。
3、甲方負責提供責任現(xiàn)場施工所需的臨時水、電。
4、甲方負責指定材料堆放場地，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防等工作。
5、甲方負責按照合同約定按時向乙方支付工程款，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
三、乙方責任和義務(wù)
1、乙方指派為駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，負責工程質(zhì)量、進度的督查，解決由乙方負責的各項事宜。
2、負責按照施工要求進行施工，并嚴格執(zhí)行國家施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。
3、工程竣工未移交前負責做好對成品的保護工作。未經(jīng)甲、乙雙方驗收簽字甲方不得擅自使用，否則視為驗收合格。
4、在施工過程中發(fā)生的安全責任事故，屬于乙方責任的由乙方承擔責任。
5、乙方分項工程完工應(yīng)經(jīng)甲方認可后進行下一道工序施工，全部工程完工后應(yīng)及時申報驗收。甲方自收到驗收申請報告后應(yīng)在七個有效工作日內(nèi)組織相關(guān)單位進行驗收，否則視為驗收合格。
6、工程驗收合格后，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修的責任，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
四、付款方式
乙方施工至50%時開始支付工程進度款。工程完工驗收合格后，甲方一次性結(jié)清尾款。
五、違約責任
1、甲方不按合同約定支付工程款，甲方逾期一天向乙方支付1000元違約金，并工期順延。
2、由于乙方原因造成工期不能如期完工，乙方逾期一天向甲方支付每日1000元的違約金，直至達到違約金限額。誤期賠償費最高限額是合同總價款3%。
3、因一方原因合同無法履行時，應(yīng)書面通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
六、附則
本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成可按以下方式解決。
1、向宜昌市仲裁委員會申請仲裁。
2、向人民法院提起訴訟。
七、其它
本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范文3
甲方：
乙方：
一、合同內(nèi)容：
經(jīng)雙方協(xié)商，乙方同意承修甲方校園內(nèi)油漆工程，具體要求及標準如下：
1、教學(xué)樓門54扇，辦公樓、門崗19扇共計73扇門、面積73×3=219㎡，每平方米15元，共計3285元。
2、樓梯扶手面積4×6×2=48㎡，大門、側(cè)門面積2×3×2+3=15㎡，共計63㎡，每平方米15元，共計945元。
3、油漆教學(xué)樓、圖書室、辦公樓、校訓(xùn)上的字共51個，每個字20元，共計1020元。
4、單杠2個、講臺1個、乒乓球臺5個，共150元。施工合計款：5400元。
5、紅漆6件：6×270元=1620元
6、銀粉漆2件：2×240=480元
7、松香水3件：3×120=360元
8、刷子、砂布等共計120元。
用料合計：2580元
共計人民幣：7980元(柒仟玖佰捌拾元整)。
9、所用材料一律用合格材料，須經(jīng)校方人員驗收，不合格材料不得進場。
二、合同工期：2014年12月20日———2015年1月6日.
三、付款方式：該工程完工后，經(jīng)驗收合格，一次性付清。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了施工合同的人還看了：
2.小工程施工合同書
3.標準施工合同范本