小工程施工合同書

　　近年來，我國小工程施工越來越多，你知道小工程施工合同書是怎樣的嗎?以下是學習啦小編為大家整理的小工程施工合同書范文，歡迎參考閱讀。

　　小工程施工合同書范文1

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經過協(xié)商簽訂本合同。

　　1、工程概況

　　(一)工程名稱： xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　(二)工程地點： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　2、工程承包范圍

　　安全維護及整改

　　3、合同工期 30天

　　4、工程造價

　　工程造價為： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整

　　5、質量標準

　　5.1質量標準：達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。

　　5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)：

　　5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。

　　5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2條“承包范圍”所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程計價

　　7.1 本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2009]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2008), 《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號), 《湖南省建設工程計價辦法》,2005《湖南省修繕定額》、2006《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2006《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。

　　7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2012]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。

　　7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

　　8、工期

　　有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　9、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。

　　9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。

　　10、違約責任

　　10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。

　　10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　11、安全生產和文明施工

　　認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

　　12、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　13、其他

　　乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　小工程施工合同書范文2

　　建設單位(以下簡稱甲方)：

　　施工單位(以下簡稱乙方)：

　　婺源縣香田小區(qū)新增施工便橋工程，根據《中華人民共和國經濟合同法》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經過協(xié)商簽訂本合同。

　　第一條 工程項目

　　(一)工程地點：香田小區(qū)

　　(二)工程內容：貝雷架鋼便橋

　　(三)承包方式：包工包料

　　第二條 工程造價為人民幣： 19.91萬元整

　　第三條 合同工期

　　1.雙方商定總工期30天。

　　開工日期：2013年06月 20 日，竣工日期：2013年 07 月 20 日

　　2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。

　?、僖蛴鋈肆Σ豢煽咕艿淖匀粸暮?臺風、火災、地震)等造成的停工。

　?、谝蛟O計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。

　?、垡蛲Ｋ⑼ｋ姷惹闆r達六小時以上時。

　?、芗追揭蜇斄Σ蛔慊虿话春贤?guī)定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。

　?、菁追讲荒馨春贤?guī)定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。

　　第四條 工程質量標準和保修期

　　(一) 工程質量標準按國家現行施工規(guī)范驗收

　　(二) 工程保修按建設有關規(guī)定執(zhí)行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，

　　(三) 屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質量問題造成損壞的，乙方應給予免費修補。

　　第五條 材料設備供應

　　(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。

　　(二) 材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。

　　第六條 付款方式

　　完工后一個月內一次性付清。