工程委托施工合同范本3篇
工程委托施工合同范本3篇
建設工程承包合同，亦稱基本建設承攬合同，指一方(承包人，即勘察、設計或施工單位)按期完成并交付他方(發(fā)包人，即建設單位)所委托的基本建設工作，而發(fā)包人按期進行驗收和支付工程價款或報酬的合同。以下是學習啦小編為大家精心準備的：工程委托施工合同范本3篇，歡迎參考閱讀!
工程委托施工合同范本一
發(fā)包方(甲方)：________
承包方(已方)：________
為提高泵站品位，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，經甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將________委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：
一、工程地點：________________________________。
二、工程內容
土層基礎、綠化及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上項目經雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數量、要求施工。
三、工期
1.開工日期：本項目工程從________年________月________日起至________年________月________日止，共________個日歷天。
2.施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3.因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：________________整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。
2.施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。
六、工程付款辦法
1.本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2.待完成總工程80%后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣________整。
3.工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣________整。
4.竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣________整。
七、工程質量
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規(guī)范進行施工，完工后達到________級。
2.在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
3.乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。
八、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后________天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于________個工作日內結算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣________元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
十、養(yǎng)護管理
1.期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養(yǎng)期為十二個月，保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2.質量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養(yǎng)護達到國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
十二、合同份數
本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)________份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方代表(蓋章)________
乙方代表(蓋章)________
合同簽訂日期：__________
簽約地點：______________
工程委托施工合同范本二
發(fā)包方(甲方)：________
承包方(已方)：________
為提高泵站品位，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，經甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將________委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：
一、工程地點：________________________________。
二、工程內容
土層基礎、綠化及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上項目經雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數量、要求施工。
三、工期
1.開工日期：本項目工程從________年________月________日起至________年________月________日止，共________個日歷天。
2.施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3.因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：________________整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。
2.施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。
六、工程付款辦法
1.本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2.待完成總工程80%后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣________整。
3.工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣________整。
4.竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣________整。
七、工程質量
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規(guī)范進行施工，完工后達到________級。
2.在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
3.乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。
八、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后________天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于________個工作日內結算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣________元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
十、養(yǎng)護管理
1.期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養(yǎng)期為十二個月，保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2.質量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養(yǎng)護達到國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
十二、合同份數
本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)________份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方代表(蓋章)________
乙方代表(蓋章)________
合同簽訂日期：__________
簽約地點：______________
工程委托施工合同范本三
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)： 身份證號碼
本著公平合理、互惠互利的原則，經甲乙雙方共同協(xié)商，甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協(xié)議：
一、 工程概況：
1. 工程名稱：
2. 工程地址：
3. 承包范圍：
居室面積： 居室間數：
4. 工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)
二、 承包方式：
1. 工期： 天，自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
2. 工程承包價款：
A.按照公司與客戶簽訂該工程預算書總造價中直接費______%承包給乙方。
3.承包信譽保證及質保條款：
A.根據甲方公司工程管理規(guī)定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金 元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內返還乙方。
B.乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發(fā)生乙方在承包施工期間使用偽劣材料或不符合工程預算書規(guī)定的材料、偷工減料、誹謗公司聲譽等影響公司利益和違反公司各項管理規(guī)定及標準，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。
C.工程竣工驗收合格后，乙方無條件執(zhí)行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即;________元)。保修期內發(fā)生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。
4.工程質量及管理約定：
A.乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
B.工程驗收合格后，乙方應負責在一周內收取業(yè)主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
5.工程款支付方式：
A.合同簽定后，甲方根據乙方信譽保證金額度，每次支付不超過該額度的工程進度款。乙方應在每次領款使用完畢后及時向甲方財務部上繳相關票據，乙方超額度用款時應與甲方協(xié)商，經同意后方可領取。
B.乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收后______天內。
6.雙方其它約定：
A. ____________________________________________________________
____________________________________________________________;
B. ____________________________________________________________
____________________________________________________________;
C. ____________________________________________________________
____________________________________________________________。
三、 工程質量要求：
按 《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》由設計員或施工監(jiān)理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。
四、 甲方的責任及義務
1. 提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續(xù)。
2. 開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現場交底。
3. 派監(jiān)理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監(jiān)督。
4. 嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。
五、 乙方的責任及義務
1. 嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度。
2. 在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
3. 嚴格遵守甲方規(guī)定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔并賠償。
4. 必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。
5. 必須保質、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
6. 甲方有權指定施工工人，乙方必須服從。
7. 乙方必須到甲方指定的材料經銷商購買材料，如發(fā)現有假冒偽劣材料，公司將給予重罰，所造成的損失由乙方承擔。
8. 乙方不得以甲方名義賒購材料，影響公司形象，如產生嚴重后果的由乙方自行承擔。
9. 乙方要確保施工現場作業(yè)人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣
事故發(fā)生;防止物品損壞。凡有上述情況發(fā)生，一切責任由乙方承擔。
六、 爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協(xié)商解決或報請公司總辦進行協(xié)調。
2. 當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。
七、 附則
1. 本合同甲、乙雙方各執(zhí)一份。
2. 本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關保修條款仍生效外)自動終止。
甲 方： 乙 方：
代 表 人： 家庭住址：
單位地址： 郵政編碼：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
看了“工程委托施工合同范本”的人還看了：