運(yùn)輸承攬合同范本(2)
運(yùn)輸承攬合同范本
運(yùn)輸承攬合同范文篇三
委托方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)〈〈中華人民國(guó)和國(guó)合同法〉〉第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定,經(jīng)過(guò)甲、乙雙方充分協(xié)商約定,由乙方承擔(dān)甲方的作業(yè),并約定以下條款以便雙方共同遵守。
一、 承攬項(xiàng)目: 具體內(nèi)容和要求:
二、數(shù)量(設(shè)計(jì)數(shù)量):
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
四、價(jià)款
1、合同價(jià)款說(shuō)明:生產(chǎn)成本按現(xiàn)時(shí)現(xiàn)地條件勞動(dòng)定額執(zhí)行
(一)輔助工資:按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
(二)附加費(fèi):(費(fèi)率20%)
內(nèi)容包括:1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負(fù)傷、疾病的醫(yī)療費(fèi)、就醫(yī)路費(fèi)、住院費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)救濟(jì)費(fèi)及因工、非因工死亡的喪葬費(fèi)、撫恤費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)。
2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)、住院費(fèi)、就醫(yī)路費(fèi)及喪葬費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)。
3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補(bǔ)助費(fèi)。
4、承攬作業(yè)人員的旅差費(fèi)、辦公費(fèi)、簽證部門(mén)提取費(fèi)。
5、承攬作業(yè)人員的勞動(dòng)保護(hù)用品費(fèi)、安全教育費(fèi)和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見(jiàn)費(fèi)及其他費(fèi)。
五、承攬作業(yè)地點(diǎn):
六、乙方承攬工作期限:自年月日起至年月日止。
七、驗(yàn)收:
1、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成承攬工作,承攬工作完成后及時(shí)通知甲方驗(yàn)收,甲方派人巡查后認(rèn)為符合驗(yàn)收條件時(shí),組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、甲方應(yīng)按照同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及本合同第三條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
3、甲方驗(yàn)收合格后應(yīng)向乙方出具驗(yàn)收合格手續(xù)。
八、結(jié)算
1、甲方在出具驗(yàn)收合格手續(xù)后與乙方進(jìn)行結(jié)算。
2、結(jié)算的價(jià)款應(yīng)以本合同第四條規(guī)定的單價(jià)和驗(yàn)收手續(xù)確認(rèn)的實(shí)際工作量為計(jì)算依據(jù)。
九、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽訂后甲方應(yīng)告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限,并派出管理人員對(duì)乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗(yàn)。
2、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)乙方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時(shí),有權(quán)要求乙方立即返工,嚴(yán)重違反相關(guān)規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格,并按照違反規(guī)定的程度追究責(zé)任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成后,應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收和結(jié)算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作,自行組織生產(chǎn),自籌生產(chǎn)所需資金,自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設(shè)備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動(dòng)組織、分配形式;自負(fù)盈虧,獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。
5、乙方應(yīng)遵守林業(yè)政策、護(hù)林防火等方面的法律、法規(guī),接受有關(guān)行政主管部門(mén)的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件導(dǎo)致甲方受到有關(guān)行政管理部門(mén)經(jīng)濟(jì)處罰的,由乙方承擔(dān)的該項(xiàng)損失。
6、乙方自行承擔(dān)安全設(shè)施、安全教育、勞動(dòng)保護(hù)的安全生產(chǎn)責(zé)任。乙方及其雇傭人員在實(shí)施承攬勞務(wù)過(guò)程中,若發(fā)生人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失應(yīng)及時(shí)處理,不得影響工期,發(fā)生的賠償、補(bǔ)償責(zé)任和費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
7、乙方自主安排工作計(jì)劃和進(jìn)度,按期完成承攬工作任務(wù)。
十、違約責(zé)任
1、甲方逾期付款的,每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的,每逾期一日向甲方支付合同價(jià)款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。
3、乙方勞務(wù)成果不合格的,應(yīng)無(wú)償返工,因返工而造成超過(guò)合同規(guī)定工期的,應(yīng)按照逾期完工承擔(dān)違約責(zé)任。
4、甲方擅自解除合同的,應(yīng)向乙方賠償經(jīng)濟(jì)損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的,甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價(jià)款,給甲方造成損失的應(yīng)給予賠償。
十一、合同解除的條件
1、 雙方協(xié)商一致。
2、 發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行的。
3、 合同履行期限未滿(mǎn),但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進(jìn)度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務(wù),甲方有權(quán)提前解除合同,對(duì)乙方已有的工作成果進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)償,補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為已經(jīng)完成工作量的60%。
十二、其他約定事項(xiàng):
十三、本合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,在泉陽(yáng)林區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效,本合同一式五份,甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
甲方簽字(蓋章): 乙方簽字(蓋章):
時(shí) 間: 時(shí) 間:
看過(guò)運(yùn)輸承攬合同的人還看了: