2022年經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議書模板
隨著時間的推移，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。以下是小編精心收集整理的2022年經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議書模板，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
2022年經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議書模板篇1
1、格式 __×合同
甲方：__×(個人寫明姓名、性別、年齡、住址，單位寫明名稱、法定代表人、住所)乙方：__×(個人寫明姓名、性別、年齡、住址，單位寫明名稱、法定代表人、住所)甲乙雙方經(jīng)過平等協(xié)商，就__×(合同的名稱)達(dá)成協(xié)議如下：
第一條 (順序可以用條文式，也可以用一、二、三……)甲方的權(quán)利(寫明對合同標(biāo)的所享有的權(quán)利)
第二條 乙方的權(quán)利……
第三條 甲方的義務(wù)……
第四條 乙方的義務(wù)……
(甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)也可以合并成兩條)
第五條 數(shù)量和質(zhì)量條款(寫明數(shù)量多少，必須用通用的計算方式和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))
第六條 交付方式、地點、驗收方式條款
第七條 合同履行期限
第八條 本合同一式__份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自簽字之日起生效。
甲方：__×(簽字或者蓋章)
乙方：__×(簽字或者蓋章)
×年×月×日
2、說明
合同，又稱契約，是當(dāng)事人之間為了一定的目的而達(dá)成的旨在明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。合同的主要條款包括：(1)標(biāo)的;(2)數(shù)量和質(zhì)量;(3)價款和酬金;(4)履行期限、地點和方式;(5)違約責(zé)任。
簽訂合同應(yīng)當(dāng)遵循平等互利、協(xié)商一致的原則，任何一方不得把自己的意志強加給對方，任何單位和個人不得非法干預(yù)。簽訂合同應(yīng)當(dāng)注意的問題主要有：(1)要審查對方主體資格和資信情況，了解是否有履約能力;(2)要簽訂明確的書面協(xié)議，不搞君子協(xié)定;(3)要遵守國家法律和行政法規(guī)的規(guī)定，合同要合法;(4)要有明確的違約責(zé)任，確保合同的
順利履行。經(jīng)濟(jì)合同一旦成立，雙方必須按照實際履行的原則認(rèn)真履行合同規(guī)定的義務(wù)。違反合同的規(guī)定要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
簽訂經(jīng)濟(jì)合同一般要經(jīng)過要約和承諾兩個階段。合同是雙方當(dāng)事人之間的協(xié)議，這個協(xié)議的形成需要雙方進(jìn)行不斷地、反復(fù)地協(xié)商、討論，最終形成一致的意見。這個過程就是要約--反要約--再要約……直至有一方全盤接受對方的意見(承諾)以后，合同正式成立。承諾是訂立合同的第二個階段，也就是一方完全接受對方的要約條件。承諾一旦作出，如無特別約定，則合同就算成立。
無效合同是指合同雖經(jīng)雙方協(xié)商訂立，但因不符合法律規(guī)定的要件而不具有法律約束力。無效合同分為全部無效和部分無效兩種。全部無效的合同從一開始便不具有法律效力;部分無效的，合同其他部分仍然有效。無效合同一般有以下四種情況：一是因主體資格不具備而無效，例如沒有經(jīng)過登記的企業(yè)組織簽訂的合同;二是因欺詐、脅迫而簽訂的合同無效，如以某種利益脅迫對方訂立不平等的合同;三是因代理人超越代理權(quán)限或者代理人違法而無效;四是因違反程序而無效。
確認(rèn)合同無效的機關(guān)為經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會和人民法院。確認(rèn)合同無效的程序是當(dāng)事人向仲裁委員會申請或者向人民法院提起訴訟，由仲裁委員會在仲裁時或者人民法院在審理案件時確認(rèn)。
合同一旦被確認(rèn)無效，則要發(fā)生相應(yīng)的法律后果。如果是全部無效，則經(jīng)濟(jì)合同從一開始便沒有法律約束力，雙方應(yīng)當(dāng)返回到合同簽訂前的狀態(tài)。如果已經(jīng)履行完畢，而又沒有給國家和社會造成經(jīng)濟(jì)損失的，則可以不追究雙方的責(zé)任。如果當(dāng)事人雙方有意規(guī)避法律而導(dǎo)致合同無效，則應(yīng)追繳雙方當(dāng)事人的非法所得，收歸國庫。如果合同被確認(rèn)為部分無效，則無效部分不再履行，有效部分對雙方仍有法律約束力。
2022年經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議書模板篇2
項目名稱：____
委托方：___
(甲方)
服務(wù)方：____
(乙方)
簽訂地點：省市(縣)
簽訂日期：年月日
有效期限：年月日至年月日
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法：
合同登記編號為十四位，左起第一、二位為公歷年代號，第三、四位為省、自治區(qū)、直轄市編碼，第五、六位為地、市編碼，第七、八位為合同登記點編號，第九至十四位為合同登記序號，以上編號不足位的補零，各地區(qū)編碼按GB2260-84規(guī)定填寫(合同登記序號由各地區(qū)自行決定)。
二、技術(shù)服務(wù)合同是指當(dāng)事人一方以技術(shù)知識為另一方解決特定技術(shù)問題所訂立的合同。技術(shù)服務(wù)合同中包括技術(shù)培訓(xùn)合同和技術(shù)中介合同：技術(shù)培訓(xùn)合同是指當(dāng)事人一方委托另一方對指定的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行特定項目的技術(shù)指導(dǎo)和專業(yè)訓(xùn)練所訂立的合同。技術(shù)中介合同是指當(dāng)事人一方以知識、技術(shù)、經(jīng)驗和信息為另一方與第三方訂立技術(shù)合同進(jìn)行聯(lián)系，介紹、組織工業(yè)化開發(fā)并對履行合同提供服務(wù)所訂立的合同。
三、計劃內(nèi)項目應(yīng)填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。
四、服務(wù)內(nèi)容、方式和要求：
包括技術(shù)服務(wù)的特征、標(biāo)的范圍及效益情況;特定技術(shù)問題的難度、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);具體的做法、手段、程序以及交付成果的形式。屬技術(shù)培訓(xùn)合同的此條款填寫培訓(xùn)內(nèi)容和要求，以及培訓(xùn)計劃、進(jìn)度。屬技術(shù)中介合同此條款填寫中介內(nèi)容和要求。
五、工作條件和協(xié)作事項：
包括甲方為乙方提供的資料、文件及其它條件，雙方協(xié)作的具體事項。屬技術(shù)培訓(xùn)合同此條款填寫培訓(xùn)所需必要場地、設(shè)施和試驗條件，以及當(dāng)事人各方應(yīng)當(dāng)約定提供和管理有關(guān)場地、設(shè)施和試驗條件的責(zé)任。
六、其它：
合同如果是通過中介機構(gòu)介紹簽訂的，應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當(dāng)事人約定定金、財產(chǎn)抵押擔(dān)保的，應(yīng)將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔(dān)保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。
七、委托代理人簽訂本合同書時，應(yīng)出具委托證書。
八、本合同書中，凡是當(dāng)事人約定認(rèn)為無需填寫的條款，應(yīng)在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國技術(shù)合同法》的規(guī)定，合同雙方就________項目的技術(shù)服務(wù)(該項目屬計劃※)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、※服務(wù)內(nèi)容、方式和要求：(屬技術(shù)培訓(xùn)合同應(yīng)當(dāng)填寫培訓(xùn)內(nèi)容和要求、培訓(xùn)計劃、進(jìn)度，屬技術(shù)中介合同應(yīng)當(dāng)填寫中介內(nèi)容和要求)
二、※工作條件和協(xié)作事項：
三、履行期限、地點和方式：
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式：
技術(shù)服務(wù)或者技術(shù)培訓(xùn)按標(biāo)準(zhǔn)，采用方式驗收，由方出具服務(wù)或者培訓(xùn)項目驗收證明。本合同服務(wù)項目的保證期為。在保證期內(nèi)發(fā)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量缺陷的，服務(wù)方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返工或者采取補救措施。但因委托方使用、保管不當(dāng)引起的問題除外。
五、報酬及其支付方式：
(一)本項目報酬為(服務(wù)費或培訓(xùn)費)：元。服務(wù)方完成專業(yè)技術(shù)工作，解決技術(shù)問題需要的經(jīng)費，由方負(fù)擔(dān)。
(二)本項目中介方活動經(jīng)費為：元，由方負(fù)擔(dān)。中介方的報酬為：元，由方支付。
(三)支付方式(按以下第種方式)：
①一次總付：元，時間：
②分期支付：元，時間：元，時間：
③其它方式：
六、違約金或者損失賠償額的計算方法：
技術(shù)服務(wù)違反本合同約定，違約方應(yīng)當(dāng)按技術(shù)合同法實施條例第九十八條、第九十九條規(guī)定，承擔(dān)違約責(zé)任。技術(shù)培訓(xùn)違反本合同約定，違約方應(yīng)當(dāng)按技術(shù)合同法實施條例第一百零五條、第一百零六條規(guī)定，承擔(dān)違約責(zé)任。技術(shù)中介違反本合同約定，違約方應(yīng)當(dāng)按技術(shù)合同法實施條例第一百一十二條、第一百一十三條、第一百一十四條規(guī)定，承擔(dān)違約責(zé)任。
(一)違反本合同第條約定，方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)方式和違約金額如下：
(二)違反本合同第條約定，方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)方式和違約金額如下：
(三)
七、解決合同糾紛的方式：
執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由____仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。
八、※其它(含中介方的權(quán)利、義務(wù)、服務(wù)費及其支付方式、定金、財產(chǎn)抵押及擔(dān)保等
上述條款未盡事宜)：①：本合同書標(biāo)有※號的條款按填寫說明填寫。
--------
||名稱(或姓名)|(簽章)|
||法定代表人|(簽章)|委托代理人|(簽章)|
|委|
|托|聯(lián)系人|(簽章)|
|方|住所|
|甲|(通訊地址)||
|方|
||電話||電掛||
||開戶銀行||
||帳號||郵政編碼||
||名稱(或姓名)|(簽章)|
||法定代表人|(簽章)|委托代理人|(簽章)|
|服|
|務(wù)|聯(lián)系人|(簽章)|
|方|住所|
|乙|(通訊地址)||
|方|電話||電掛||
||開戶銀行||
||帳號||郵政編碼||
||單位名稱|(公章)|
|||年月日|
||法定代理人|(簽章)|委托代理人|(簽章)|
|中|聯(lián)系人|(簽章)|
|介|住所||(通訊地址)||
|方|電話||電掛||
||開戶銀行||
||帳號||郵政編碼||
--------
印花稅票粘貼處
-------
--------
|登記機關(guān)審查登記欄：|
|技術(shù)合同登記機關(guān)(專用章)|
2022年經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議書模板篇3
賣方(以下簡稱甲方)：__________________
買方(以下簡稱乙方)：__________________
甲方根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定，已依法通過劃撥方式取得北京市______ 區(qū)(縣) 地塊的國有土地使用權(quán)，土地面積為 ______平方米，國有土地使用證件為 ______。甲方在上述地塊上建設(shè)的項目名稱為______，現(xiàn)已竣工，取得房屋所有權(quán)證(房屋所有權(quán)證______字______號)，經(jīng)北京市房屋土地管理局審核，準(zhǔn)予上市銷售，北京市經(jīng)濟(jì)適用住房銷售許可證號為京房內(nèi)證(經(jīng))字第______號。
乙方自愿購買甲方的______房屋，甲方愿意出售，甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用范圍內(nèi)的劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就上述房屋的買賣事項，訂立本合。
第一條 房屋，該房屋狀況詳見附件一。房屋建筑面積為______平方米(包括套內(nèi)建筑面積______平方米，分?jǐn)偟墓灿泄灿媒ㄖ娣e______平方米)，共有共用部位詳見附件二。土地使用面積為______平方米(含共有共用面積)。上述面積已經(jīng)房屋土地管理部門測繪。
第二條 雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣______元，價款合計為人民幣(大寫)______ 仟______佰 ______拾______萬______仟______佰______拾______元整(小寫)______元。乙方預(yù)付的定金______ 元，在乙方支付購房價款時轉(zhuǎn)為購房價款。
第三條 乙方同意______年______月______日前將購房價款全部當(dāng)面交付甲方或匯入甲方指定銀行。
甲方指定銀行：_______________________ 銀行賬號為：_________________________
第四條 甲方同意在______年______月______日前將房屋交付給乙方。交付時，甲方提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的.《北京市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》，并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點：_____________________。 甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定，自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進(jìn)行保修。
第五條 乙方同意其購置的房屋在小區(qū)物業(yè)管理委員會或業(yè)主管理委員會未選定物業(yè)管理機構(gòu)之前由甲方或甲方委托的管理公司負(fù)責(zé)管理。
第六條 雙方同意在簽訂本合同后一個月內(nèi)，持本合同和有關(guān)證件共同到北京市______________________房地產(chǎn)交易管理部門辦理房屋買賣過戶手續(xù)，申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件，并按規(guī)定交納有關(guān)稅費。
第七條 本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之______(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過______日(遇法定節(jié)假日順延)甲方仍未交付房屋的，乙方有權(quán)解除本合同。合同解除自乙方書面通知送達(dá)甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外，并須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方，利息按 利率計算。
第八條 本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本合同約定付款之日第二日起至實際付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房價款的萬分之______(大寫數(shù)字)向甲方無能為力付延期違約金。逾期超過______日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的，甲方有權(quán)解除本合同。合同解除自甲方書面通知送達(dá)乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第九條 本合同由雙方簽字之日起生效，未盡事項，雙方可另簽補充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議，為本合同不可分割的組成部分，具有同等的法律效力
第十條 雙方凡因履行本合同引起的糾紛，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下第 ______種(大寫)方式解決糾紛。
1.提交北京仲裁委員會仲裁。
2.任何一方均可向房地產(chǎn)所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條 本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，副本______份，房地產(chǎn)交易管理部門壹份，______________________________ 。
甲方(簽章)：_____________ 乙方(簽章)：____________
法定代表人：_______________ 法定代表人：______________
身份證號碼：_______________ 身份證號碼：______________
地址：_____________________ 地址：____________________
聯(lián)系電話：_________________ 聯(lián)系電話：________________
郵政編碼：_________________ 郵政編碼：________________
代理人：___________________ 代理人：__________________
聯(lián)系電話：_________________ 聯(lián)系電話：________________
________年_______月______日 ________年______月______日
預(yù)售登記機關(guān)：(章)______
經(jīng)辦人：__________________
2022年經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議書模板篇4
甲方(出讓方)： 身份證號： 乙方(買受方)： 身份證號： 協(xié)調(diào)說話人： 身份證號：
甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于乙方事宜達(dá)成如下協(xié)議，共同履行。 第一條 房屋基本情況：
甲方房屋坐落在 ， #樓 單元 層 室(東戶) 經(jīng)濟(jì)適用房轉(zhuǎn)讓給乙方。房屋建筑面積為 平方米，公共部分及公用分?jǐn)偯娣e為 平方米，該房屋土地使用期限為 年(自 年 月 日起至 年 月 日止)。甲方出售房屋已征得房屋共有人的同意，并為此承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任;乙方對上述房屋已經(jīng)充分了解，同意購買上述房屋。
第二條 房屋轉(zhuǎn)讓價格：甲方同意以 元/建筑平方米將房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于乙方，
乙方認(rèn)可現(xiàn)有建筑面積，當(dāng)測繪面積與現(xiàn)有建筑面積有誤差時，甲乙雙方不再追究，轉(zhuǎn)讓金總額為人民幣 元(大寫 )。 第三條 因該房產(chǎn)關(guān)系為“經(jīng)濟(jì)適用房”， 在該房產(chǎn)未過戶前，乙方交付甲方房
屋使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金的同時，甲方應(yīng)將該房交于乙方使用，并且購房合同由甲方交于乙方保管;由于房產(chǎn)證尚未辦理，甲方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時辦理房產(chǎn)證，并且交與乙方保管。在該房產(chǎn)滿足過戶條件(包括但不限于購買時間超過5年以上)時，甲方應(yīng)按乙方指示將該房產(chǎn)過戶至乙方名下;若該房產(chǎn)過戶手續(xù)費用過大，乙方可以不辦理過戶手續(xù)，并且甲方無條件同意乙方享有該房產(chǎn)的一切權(quán)利。
第五條 若過戶時相關(guān)機關(guān)要求甲乙雙方提交該房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，則甲方應(yīng)配合
乙方簽訂房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(該協(xié)議僅供過戶之用，不實際履行，乙方不必向甲方交付該房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款和相關(guān)費用)。
第六條 若過戶時因政府優(yōu)先回購或甲方違約從而導(dǎo)致乙方失去房產(chǎn)所有權(quán)，
甲方應(yīng)退還乙方的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金、利息(按照日0.04%的利率自支付支付轉(zhuǎn)讓金之日起計算)及房屋的增值價值外，還要承擔(dān)乙方添加的附屬設(shè)施及房屋裝修費用(不折舊)。
第七條 在該協(xié)議生效之后，若因政府等其他單位拆遷該房或其他原因，向該
房產(chǎn)支付賠償?shù)南嚓P(guān)價款，甲方應(yīng)以自己名義領(lǐng)取后全部交付給乙方。 第八條 在該權(quán)屬未變更之前，甲方僅為該房產(chǎn)名義上的權(quán)利人，甲方不得再
金融頻道申請認(rèn)證! 財富值雙倍 檢索優(yōu)先 專屬展現(xiàn) 同行交流
將該房產(chǎn)進(jìn)行買賣、抵押等處分行為;乙方為該房產(chǎn)的實際權(quán)利人，該房產(chǎn)的一切權(quán)利由乙方行使，一切義務(wù)由乙方承擔(dān)。除上述所述購房手續(xù)外，乙方在使用、處分房產(chǎn)時需要甲方配合辦理相關(guān)手續(xù)的，甲方有義務(wù)予以配合。
第九條 甲方保證該房屋權(quán)屬清楚，確保該房無抵押貸款等經(jīng)濟(jì)問題，并且保
證已結(jié)清該房的全部房款，若發(fā)生該房屋權(quán)屬糾紛及債權(quán)債務(wù)等，由甲方負(fù)責(zé)清理，并承擔(dān)民事責(zé)任，與乙方無關(guān)。如由此給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的，由甲方負(fù)責(zé)賠償;若致使本協(xié)議不能繼續(xù)履行，還應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第十條 合同爭議的解決辦法： 本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下述兩種方式解決： 1、提交仲裁委員會仲裁;2、依法向人民法院起訴。
第十一條 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)后生效。
甲方：(簽字) 乙方：(簽字)
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 住址： 住址： 工作單位： 工作單位： 簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日
說話協(xié)調(diào)人：(簽字)
甲方家庭成員簽署：
聲明
聲明人：姓名： ，身份證號碼： ，住所地： ，系 的配偶。
上述聲明人聲明如下：
聲明人認(rèn)可 與 于____年 月 日簽訂的《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本人同意將該房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)按《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定條件轉(zhuǎn)讓給 。
特此聲明
聲明人簽字、指模：
2022年經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議書模板篇5
1、通用合同條款
具體內(nèi)容和格式詳見現(xiàn)行《建設(shè)工程施工合同》中的通用合同條款。
2、專用合同條款
具體內(nèi)容和格式詳見現(xiàn)行《建設(shè)工程施工合同》中的專用合同條款，應(yīng)結(jié)合通用合同條款一起使用。以下為本工程項目的主要專用合同條款內(nèi)容。
(1)合同價款的確定與支付
一、合同價款的確定，根據(jù)以下 條確定：
1、中標(biāo)總報價;
2、按招標(biāo)文件約定的計價依據(jù)編制并經(jīng)發(fā)包人或其委托的咨詢單位工程師審定確認(rèn)的施工圖預(yù)算。
二、工程預(yù)付款：
1、預(yù)付款比例的計算基數(shù)為。
(1)合同總價。
(2)年度工程計劃資金額度。
(3)實體性消耗金額、非實體性消耗金額。
2、工程預(yù)付款支付的比例為上述確定的計算基數(shù)的 。
(1)10%。
(2)20%。
(3)30%。
3、支付期限：在具備施工條件的前提下，發(fā)包人應(yīng)在雙方簽訂合同后的一個月內(nèi)或不遲于約定的開工日期前的7天內(nèi)預(yù)付工程款。
4、發(fā)包人不按約定預(yù)付工程款，承包人應(yīng)在預(yù)付時間到期后10天內(nèi)向發(fā)包人發(fā)出要求預(yù)付的通知，發(fā)包人收到通知后仍不按要求預(yù)付的，承包人可在發(fā)出通知14天后停止施工，發(fā)包人應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向承包人支付應(yīng)付款的利息(利率按同期銀行貸款利率計算)，并承擔(dān)違約責(zé)任。
5、預(yù)付的工程款應(yīng)在工程進(jìn)度款中進(jìn)行抵扣。
三、工程款的支付：
1、支付方式： 。
(1)按月結(jié)算與支付。即實行按月支付進(jìn)度款、竣工后清算的辦法。
(2)分段結(jié)算與支付。即當(dāng)年不能竣工的工程按照工程形象進(jìn)度，劃分不同階段支付工程進(jìn)度款。
2、工程量的計算
(1)承包人應(yīng)當(dāng)按照合同約定的方法和時間，向發(fā)包人提交已完工程量的報告。發(fā)包人接到報告后14天內(nèi)核實已完工程量，并在核實前1天通知承包人，承包人應(yīng)提供條件并派人參加核實，承包人收到通知后不參加核實，以發(fā)包人核實的工程量作為工程價款支付的依據(jù)。發(fā)包人不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加核實，核實結(jié)果無效。
(2)發(fā)包人收到承包人報告后14天內(nèi)未核實完工程量，從第15天起，承包人報告的工程量即視為被確認(rèn)，作為工程價款支付的依據(jù)。
(3)對承包人超出設(shè)計圖紙(含設(shè)計變更)范圍和因承包人原因造成返工的工程量，發(fā)包人不予支付。
3、支付期限及額度：根據(jù)確定的工程計量結(jié)果，承包人向發(fā)包人提出支付工程進(jìn)度款申請，14天內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)按工程價款的 向承包人支付工程進(jìn)度款。按約定時間發(fā)包人應(yīng)扣回的預(yù)付款，與工程進(jìn)度款同期結(jié)算抵扣。
(1)70%
(2)80%
(3)90%
4、發(fā)包人不按約定支付工程進(jìn)度款應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任：
(1)發(fā)包人超過約定的支付時間不支付工程進(jìn)度款，承包人應(yīng)及時向發(fā)包人發(fā)出要求付款的通知，發(fā)包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包人同意后可延期支付，協(xié)議應(yīng)明確延期支付的時間和從工程計量結(jié)果確認(rèn)后第15天起應(yīng)付款的利息(利率按同期銀行貸款利
率計算)。
(2)發(fā)包人不按合同約定支付工程進(jìn)度款，雙方又未達(dá)成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任。
(2)工程結(jié)算
一、工程量的調(diào)整：
1、發(fā)生下列情況之一的，項目的工程量均應(yīng)按實調(diào)整：
(1)發(fā)包人提供的工程量清單的數(shù)量有誤;
(2)非承包人原因的變更引起的工程量變化;
(3)發(fā)包人及監(jiān)理人簽證引起的工程量調(diào)整;
(4)招標(biāo)文件中的暫定工程量部分。
2、變更的工程量應(yīng)根據(jù)變更設(shè)計圖紙、變更聯(lián)系單，按有關(guān)工程量計算規(guī)則計算確定，并經(jīng)發(fā)包人或其委托的咨詢單位工程師審定確認(rèn)。
二、單價的確定
(1)合同中有類似變更工作的子目的，應(yīng)采用該子目的單價。
(2)合同中沒有類似變更工作子目單價的，由承包人根據(jù)合同中約定的組價原則或參考“計價依據(jù)”提出適當(dāng)?shù)膯蝺r，并按中標(biāo)浮動率進(jìn)行浮動[中標(biāo)浮動率=(不含暫列金額、暫估部分金額的中標(biāo)價/不含暫列金額、暫估部分金額的招標(biāo)控制價—1)×100%]，經(jīng)發(fā)包人或其委托的咨詢單位工程師審定后執(zhí)行。
(3)除特大型工程外，凡合價金額占合同總價2%以上的分部分項清單項目，其工程量增加或減少超過本項目工程數(shù)量15%及以上時，或合價金額占合同造價不到2%的分部分項清單項目，但其工程量增加或減少超過本項目工程數(shù)量25%及以上時，其增加部分工程量或減少后剩余部分工程量的相應(yīng)單價由承包人參照投標(biāo)時的報價分析表對原單價重新組價或參考造價管理部門現(xiàn)行的計價依據(jù)提出適當(dāng)?shù)膯蝺r，經(jīng)發(fā)包人或其委托的咨詢單位工程師審定后，作為結(jié)算的依據(jù)。
三、合同期間人工、材料、機械等價格波動引起合同價格的調(diào)整：
1、人工價格調(diào)整方法：即對人工價格根據(jù)合同工期內(nèi)各期《寧波建設(shè)工程造價信息》(綜合版)上發(fā)布的人工市場信息價格的平均價進(jìn)行補差調(diào)整。
2、工料單價法計價項目材料價格調(diào)整方法：
(1)根據(jù)合同工期的前80%時間內(nèi)各期《寧波建設(shè)工程造價信息》(綜合版)及《浙江省造價信息》上發(fā)布的相應(yīng)材料信息價的平均價進(jìn)行補差調(diào)整;
(2)無信息價的材料，承發(fā)包人根據(jù)雙方確認(rèn)的市場價格進(jìn)行補差調(diào)整。無信息價材料價格一經(jīng)確定后，不再浮動。
3、綜合單價法計價項目材料價格調(diào)整方法：合同期內(nèi)，當(dāng)占工程合同造價1%及以上的主要建筑材料價格波動幅度超過 %時，允許承包人對超過部分進(jìn)行補差調(diào)整，調(diào)整方法參照工料單價法計價項目。
(3)材料和設(shè)備供應(yīng)
一、發(fā)包人供應(yīng)材料、設(shè)備
發(fā)包人供應(yīng)材料、設(shè)備：。
凡實行招標(biāo)投標(biāo)的政府投資項目，設(shè)立暫估價的材料、設(shè)備必須由業(yè)主方供應(yīng)，估價材料或設(shè)備總價值50萬元以上的必須通過招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。
發(fā)包人未按照條款約定的材料及設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級和提供時間、地點供應(yīng)材料設(shè)備，所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是： 。
1、賠償承包人的直接經(jīng)濟(jì)支出(主要指差價、返工停工損失等);
2、賠償承包人由此而造成的質(zhì)量、工期違約損失;
二、承包人采購材料、設(shè)備
承包人采購材料、設(shè)備：。
1、全部由承包人采購;
2、除發(fā)包人供應(yīng)的設(shè)備材料外。
三、對承包人采購的設(shè)備材料的特殊要求： 。
(4)保 修
一、國家規(guī)定的一般工程保修期限為：
1、基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑工程的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計
文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，一般工程為5年，商品房為8年;
3、供熱與供冷系統(tǒng)、為2個采暖期、供冷期;
4、電線管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程為2年;
5、本項目的保修期限約定：。
二、保修擔(dān)保的金額為本工程結(jié)算價款的%，可采用的保修擔(dān)保形式： 。
1、銀行保函;
2、保修保證金的方式;
采用銀行保函的保修擔(dān)保應(yīng)在履約擔(dān)保完結(jié)前出具。
三、各擔(dān)保部分的保修擔(dān)保金額將在上述2、3、4、5款相應(yīng)的保修期滿后28天內(nèi)分別結(jié)清。采用銀行保函作為保修擔(dān)保的承包人，應(yīng)在完成保修義務(wù)部分的保函結(jié)清之前，重新按規(guī)定提交未完成保修義務(wù)部分的銀行保函或保修金。
(5)工程履約擔(dān)保和發(fā)包人支付擔(dān)保
一、承包人的工程履約擔(dān)保金額和方式根據(jù)投標(biāo)文件中的承諾確定。
二、發(fā)包人工程款支付擔(dān)保
1、發(fā)包人的工程款支付擔(dān)保采用方式：
(1)銀行保函;
(2)直接向承包人提交(支票、銀行匯票)。
2、發(fā)包人的工程款支付但保的金額與承包人的履約擔(dān)保金額對等。
2022年經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議書模板相關(guān)文章：