建筑工程施工合同2023
建筑工程施工合同2023
建筑工程施工合同2023要怎么寫,才更標準規(guī)范?根據(jù)多年的文秘寫作經(jīng)驗,參考優(yōu)秀的建筑工程施工合同2023樣本能讓你事半功倍,下面分享【建筑工程施工合同2023(精選10篇)】,供你選擇借鑒。
建筑工程施工合同2023篇1
合同編號:__________
甲方:____________________
乙方:____________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關(guān)法律和行政法規(guī)的準則,甲方將_______________工程中的部分工程、工序承包給乙方。為明確雙方權(quán)利與義務(wù),在公平合理的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下條款,望共同遵守。
第一條 合同文件
作為本協(xié)議的附件,下列文件與本協(xié)議共同組成合同文件,并與本協(xié)議具有同等效力:
1.本項目施工技術(shù)規(guī)范、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙;
2.本項目工程質(zhì)量檢查、驗收標準;
3.本項目施工安全標準;
4.本項目施工組織設(shè)計;
5.本項目施工進度計劃(含節(jié)點計劃);
7.業(yè)主、監(jiān)理和甲方的文件;
8.甲乙雙方的補充協(xié)議、會議紀要、承諾。
第二條 承包單價
詳見(附件),不調(diào)價。
第三條 有關(guān)約定
1.乙方對甲方負責,承認并嚴格按照甲方與業(yè)主簽訂的有關(guān)質(zhì)量、安全、技術(shù)、環(huán)保、文明施工等標準,在甲方下達的施工進度計劃(含節(jié)點計劃)內(nèi)完成施工。
2.計量支付
2.1 乙方完成承包的工程項目后,甲方依據(jù)乙方完成的合格工程數(shù)量和工程量清單(附件1)單價進行計量支付。
2.2 乙方應(yīng)按甲方的施工計劃組織施工。若因乙方原因?qū)е率┕び媱澪茨芡瓿蓵r,甲方有權(quán)向乙方索賠由此而發(fā)生的延期賠償金(賠償金=____‰×標的額×延期天數(shù))。此償金最高限額為任務(wù)量總價的____%。同時,甲方有權(quán)終止本合同。
2.3 本工程不支付工程預(yù)付款,乙方應(yīng)有結(jié)算支付前的資金墊付能力。
3.工程材料供應(yīng)
3.1 所需主要材料均由乙方負責,需經(jīng)甲方檢驗合格方可使用。
3.2 因道路堵塞、自然災(zāi)害等不可抗拒外力造成材料不能及時到場而影響施工,乙方不得向甲方提出索賠。
4.測量、試驗、檢驗等技術(shù)工作
4.1 甲方根據(jù)需要隨時進行以書面為主要形式的技術(shù)交底、測量。
4.2 甲方負責工程試驗檢驗工作,乙方應(yīng)在甲方監(jiān)督下配合甲方實驗室檢驗。
5.乙方不得轉(zhuǎn)包。否則,甲方有權(quán)解除合同。乙方承擔由此造成的損失,并向甲方支付本合同總價_____%的違約金。
6.隱蔽工程經(jīng)甲方、監(jiān)理驗收合格后方能進行下道工序施工。
7.甲方承包給乙方的單價涵蓋了工程施工的全部費用。乙方作為經(jīng)濟實體應(yīng)履行國家規(guī)定的一切社會義務(wù)(勞動、醫(yī)療、工傷等各種保險、各種稅費等)。
8.依據(jù)《勞動法》,乙方應(yīng)按時、足額(不低于當?shù)卣嫉淖畹凸べY標準)發(fā)放員工勞動報酬。甲方有權(quán)監(jiān)督,必要時甲方有權(quán)代付(直接將工資發(fā)放到乙方員工手中)。
9.甲方承包給乙方的單價包含乙方的工傷保險及第三方責任險。故乙方的工傷事故費用及連帶費用由乙方全額承擔。
10.乙方現(xiàn)場施工負責人、技術(shù)負責人的變動需經(jīng)甲方同意,離開工地需向甲方履行請假手續(xù)。
11.乙方完成工作量(按實體數(shù)量計算)由甲方委托代表簽認后生效。工程款由甲方技術(shù)、安質(zhì)、物資、合同、財務(wù)等部門負責人簽認,甲方隊長批準后支付。
12.甲方有權(quán)就乙方的履約能力做出評估,如果乙方無能力履約(特別是質(zhì)量、工期、安全),甲方有權(quán)終止合同,并有權(quán)按合同標的總額的_____%向乙方索賠損失。
13.本合同簽訂后,乙方人員、設(shè)備必須按承諾的時間進入施工現(xiàn)場。否則,甲方有權(quán)解除合同或?qū)σ曳竭`約做出相應(yīng)處罰(處罰標準由甲方根據(jù)乙方違約程度確定,處罰限額為乙方任務(wù)量總價的____%)。
14.乙方對本工程安全負責,配備必要的安全防護設(shè)施,并按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、操作規(guī)程辦事,服從甲方安全監(jiān)督和管理,不管何種原因,造成的人身傷亡、機械事故,由乙方承擔全部責任,甲方不承擔任何責任。
15.乙方必須做到現(xiàn)場文明施工和環(huán)境保護,包括控制揚塵、降低噪音等一切與此有關(guān)的作業(yè),并配備滿足工程施工的各種標識、標牌。
16.乙方應(yīng)采取措施積極配合甲方的業(yè)主或監(jiān)理工程師的定期或不定期的檢查、評比,如因乙方原因,在業(yè)主或監(jiān)理工程師的檢查、評比中使甲方受到處罰或影響甲方評比成績,甲方將對乙方進行兩倍的罰款或根據(jù)評比結(jié)果對乙方進行處罰。如因乙方的原因造成嚴重影響甲方信譽的事件,甲方有權(quán)解除乙方合同。
第四條 爭議解決
若履行合同時發(fā)生爭議,雙方約定以下列方式進行解決:
1.和解。雙方在自愿要友好的基礎(chǔ)上,互相溝通、互相諒解,通過協(xié)商解決;
2.調(diào)解。在第三方的主持下,通過第三方的說服、引導(dǎo)、調(diào)停的方法解決爭議,達成協(xié)議;
3.仲裁。協(xié)商、調(diào)解不成的,由________市仲裁委員會仲裁。
第五條 附則
1.本合同未盡事宜需雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,至工程竣工交驗、結(jié)清工程尾款、保修期滿后自然失效。
3.本合同正本2份,雙方各1份;副本2份,甲方2份。
甲方:______________ 乙方:______________
代表人:____________ 代表人:____________
電話:______________ 電話:______________
合同訂立時間:________年________月______日
建筑工程施工合同2023篇2
發(fā)包人(全稱):______________________________
承包人(全稱):______________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________________________________________
工程地點:___________________________________________
工程內(nèi)容:___________________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:__________
資金來源:___________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________________________________________
三、合同工期
開工日期:___________________________________________
竣工日期:___________________________________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:___________________________________________
五、合同價款
金額(大寫):__________元(人民幣)¥:________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:_______________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________后生效。
發(fā)包人:(公章)_______________承包人:(公章)________________
住所:_______________________住所:________________________
法定代表人:________________法定代表人:__________________
委托代表人:________________委托代表人:__________________
電話:______________________電話:_________________________
開戶銀行:__________________開戶銀行:____________________
賬號:______________________賬號:_________________________
建筑工程施工合同2023篇3
發(fā)包方(以下稱甲方):___________承包方(以下稱乙方):___________
法定代表人:___________________法定代表人:___________________
身份證號碼:___________________身份證號碼:___________________
為了保證工程施工質(zhì)量,如期完成施工任務(wù),達到甲乙雙方互惠互利的目的,經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),明確雙方在施工過程中的權(quán)利與義務(wù),現(xiàn)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程概況
1、工程名稱:_________________________
2、工程地點:_________________________
3、工程內(nèi)容:_________________________
4、工程面積:_________________________
5、工程立項批準文號:_________________
第二條工程項目期限
1、合同工期總共歷時____________天(日歷天);
開工日期:____________年____________月____________日;
竣工日期:____________年____________月____________日。
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期可相應(yīng)順延:
(1)在施工中如因停電、停水____________小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電____________天以上(每次連續(xù)____________小時以上),影響正常施工;停水停電_______天以上;
(2)因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
3、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
第三條工程承包內(nèi)容
1、工程承包形式:_________________________
2、工程承包范圍:_________________________
第四條工程項目結(jié)算及付款方式
1、合同生效后____________日內(nèi),甲方付____________萬元(大寫)(¥____________元)工程預(yù)付款。
2、甲方按核實的工程進度,于收到工程月報____________日內(nèi)支付工程進度款。
3、工程進度款支付達工程總造價的____________%時,不再按進度付工程款,而在辦完交工驗收后一個月內(nèi)支付____________%的款,留____________%的質(zhì)保金,保修期滿后支付結(jié)乙方。
4、若甲方拖欠工程款時,應(yīng)按本工程經(jīng)辦的銀行當時貸款利率支付給乙方。
5、確因甲方拖欠工程款而影響工程進度時,其造成乙方停、窩工損失應(yīng)由甲方承擔,工期相應(yīng)順延。
6、在驗收過程中,如有不合格項目,應(yīng)當在雙方驗收時商定的時間內(nèi),由施工單位修好。否則,超過一天按保留價款萬分之三罰款。
7、撥付工程款時乙方應(yīng)到有關(guān)部門開“建筑安裝專用發(fā)票”,甲方憑蓋有乙方印章的發(fā)票撥付工程款。
8、甲方應(yīng)將工程款撥至乙方指定帳戶內(nèi),不得直接撥至施工隊或班組,否則,所造成的一切質(zhì)量和經(jīng)濟責任,由甲方負責。
第五條工程質(zhì)量標準
1、工程質(zhì)量應(yīng)當達到達到設(shè)計施工圖紙要求及甲方規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求以及合同約定的質(zhì)量標準,質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因乙方原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,乙方承擔違約責任。
2、甲乙雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別達到設(shè)計施工圖紙要求及發(fā)包規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求,竣工驗收備案合格。
第六條工程驗收
乙方工程施工完成,已具備了竣工驗收條件,必須提前10天按國家有關(guān)規(guī)定向監(jiān)理單位和開發(fā)商提供完整的竣工圖紙,相關(guān)資料及竣工驗收報告等,竣工驗收由甲方有關(guān)部門進行驗收,分項工程由乙方負責。
第七條安全施工
乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第八條違約責任
1、乙方無故逾期開工或逾期完工的,每逾期一天應(yīng)按工程總造價的____________%支付違約金。
2、甲方逾期付款的,每逾期一天應(yīng)按合同應(yīng)付工程款的____________%支付違約金。
3、乙方采購工程材料及施工質(zhì)量不合格或有重大質(zhì)量隱患,影響甲方正常使用的,除應(yīng)一次性支付工程總額____________%的違約金,并及時采取措施返工更改外,每影響正常使用一天,還應(yīng)按工程總造價的____________%支付違約金。
第九條雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方的權(quán)利與義務(wù)
(1)解決材料物資的堆放和臨時設(shè)施場地。
(2)在乙方不違反合同條例的情況下,保證按照合同約定方式按時支付工程款。
2、乙方的權(quán)利與義務(wù)
(1)在施工期間嚴格遵守甲方的一切規(guī)章制度,保護甲方設(shè)施,乙方人員不得隨意在甲方廠區(qū)內(nèi)走動、閑逛,服從甲方進出門管理。
(2)承擔本工程施工中的一切安全事故責任。
(3)按合同工期組織施工,以確保工程按期完成。
(4)把好質(zhì)量關(guān),確保工程質(zhì)量達到驗收標準并根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織工程驗收工作。
(5)組織落實施工管理人員和材料設(shè)備進場。
(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害影響,不能按原計劃正常施工,乙方應(yīng)及時向甲方通報,由此而發(fā)生的費用增減或損失,雙方協(xié)商解決。
(7)安全文明施工。
第十條爭議解決
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。
2、本協(xié)議于____________年____________月____________日在____________簽署。
3、本協(xié)議一經(jīng)簽字,雙方應(yīng)嚴格遵守,如因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協(xié)議一式____________份,雙方各執(zhí)____________份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):___________________乙方(蓋章):___________________
代表人:______________________代表人:_______________________
_________年________月________日_________年________月________日
建筑工程施工合同2023篇4
發(fā)包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
甲、乙雙方本著平等、互利和協(xié)商一致的原則,就__工程施工的勞務(wù)人工費事宜,達成本合同條款如下,雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條工程概況
(一)工程名稱:____________________________
(二)工程地點:____________________________
(三)施工面積:____________________________
第二條承包范圍
人工挖運土石方、回填土;現(xiàn)澆砼工程(綜合)、支模(含腳手架)、鋼筋制作、安裝;預(yù)制構(gòu)件制作、安裝;砌磚;鋪貼花崗石、廣場磚、柱面、柱頭、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水層;腳手架搭拆;梯踏步貼面砌、缸磚粘貼;建筑拆除(含除渣)、搭建臨設(shè);零星估工等(除水電安裝及綠化工程外的所有工程)。
第三條承包金額
詳見本合同附件所包含的單價及名分項包干價。
承包金額的構(gòu)成=單價×實收方量+上、下浮比例金額
本工程勞務(wù)人工費除綠化工程外,所有工程價格均已包括,不再另立項目,若有,現(xiàn)場根據(jù)實際情況確定。
本工程進場前乙方向甲方繳納五佰元保證金,工程順利進場15日后甲方退還保證金。主要分項工程單價附在本合同后面,作為合同附件。本單價已包含了管理費、工具費、交通費、保險費等一系列費用。
第四條工期
(一)開工日期:____________________________
(二)竣工日期:____________________________
第五條施工技術(shù)要求
(一)每一項工程開工前由甲方施工技術(shù)人員向乙方交底,并以書面形式由乙方代表簽字。
(二)乙方代表必須指揮工人按技術(shù)交底和施工規(guī)范施工。先作樣板,達標后再施工。
(三)第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行,本工序完成驗收合格后,方可進行下一工序工作。
第六條雙方責任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿條件:
2.為乙方施工協(xié)調(diào)有關(guān)工作關(guān)系:
3.派施工管理班子駐現(xiàn)場,對工程進度,工程質(zhì)量及施工步驟進行安排,指導(dǎo)乙方施工,并對質(zhì)量安全工作進行監(jiān)督檢查。
(二)乙方工作
1.嚴格執(zhí)行合同中對工程工期、質(zhì)量、安全的要求,調(diào)配甲方要求的相應(yīng)工種及工人數(shù)量,服從施工人員的安排,按規(guī)范進行施工。
2.加強對工人的管理,教育工人遵紀守法,辦理流動人員務(wù)工的暫住證等相關(guān)手續(xù)。加強安全、防火、防盜意識。
3.組織工人文明施工、鋼筋工、電焊工等重要工種必須持證上崗,加強施工現(xiàn)場管理,做到工完場清。文明施工,周轉(zhuǎn)材料包干使用。①??奂確___%,②。u形扣按____%,③。鋼管、鋼模按____%包干,全獎全賠。
第七條工程驗收
(一)工程質(zhì)量,以國家工程質(zhì)量檢驗評定標準的優(yōu)良等級進行要求以分項工程優(yōu)良確保分部工程優(yōu)良,分部工程確保單位工程優(yōu)良。
(二)以甲方施工人員及監(jiān)理工程師簽證為驗收依據(jù)。
(三)因乙方造成的質(zhì)量問題返工,由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費損失。
(四)因甲方指揮錯誤造成的返工,由甲方按乙方已作部分的實際記工,以每人____元一天支付給乙方。
第八條人工費支付
(一)工程開工后,由甲方向乙方預(yù)支工人生活費,每人每月共借支代金卷____元,現(xiàn)金____元,每____天借支一次,總額控制。
(二)每____天根據(jù)形象進度計算工作量,若達到預(yù)計工期則支付總工作量的70%人工費用,完成工作量超出計劃量,則支付____%,達不到則支付____%.付款時必須扣除預(yù)支金額。如甲方不按時支付工資,乙方有權(quán)向甲方提出發(fā)放工資的要求或罷工。
(三)工程竣工、驗收合格、再計算總工作量,扣除總借支(預(yù)支代繳保險費),交還借出的全部工具、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、剩余材料、生活用品等,扣除損毀、短缺部份賠償后____日內(nèi)付足總額的____%,余款一個月后付清。
(四)本工程若經(jīng)有權(quán)單位評定質(zhì)量標準為優(yōu)良工程,甲方按附件單價上浮____%結(jié)算;將乙方在施工期間的工具費報銷作為獎勵;若不能達到優(yōu)良,甲方則按附件單價下浮____%與乙方作結(jié)算。
第九條安全責任
乙方必須嚴格遵守甲方的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行施工作業(yè),因乙方違規(guī)操作造成的安全事故,由乙方全權(quán)負責,所發(fā)生的一切費用與甲方無關(guān),工程施工期間乙方必須購買全部工人的人身意外傷害保險,保險金由乙方自理,乙方提交工人名單,甲方為乙方代辦保險手續(xù)。
第十條
未盡事宜由雙方另行協(xié)商,并成為本合同之附件,雙方共同遵守。
第十一條其它約定
若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達不到甲方要求,甲方則有權(quán)要求乙方無條件退場并不予進行結(jié)算,甲方所受的工期、信譽損失也不向乙方索賠。
第十二條
本合同一式二份,甲乙雙方各捃一份,具同等法律效力,雙方簽字(蓋章)后生效,工程竣工驗收合格,結(jié)清尾款后自然失效。
甲方(簽章)____________乙方(簽章)___________
________年______月_____日________年______月_____日
建筑工程施工合同2023篇5
發(fā)包發(fā)(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將______工程承包給乙方,為了明確甲乙雙方責任和義務(wù),特簽訂本合同:
一、承包方
本工程乙方包工不包料(包小型機具、掃帚等),包安全、質(zhì)量、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理。
二、工程承包范圍
__________________.
三、工程承包單價
__________________.
四、付款方式
進度款按完成工程量______按月支付,竣工退場支付______.
五、甲乙雙方責任
1、甲方責任:
提供圖紙、平面放線、質(zhì)量技術(shù)交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責任:
(1)按圖施工,以甲方交底執(zhí)行,并按照國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和工程質(zhì)量要求施工,做好工程自檢,確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標準,造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。
(2)砌磚工程:磚必須濕水后方能砌筑,砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整,垂直誤差正負3-5mm,灰縫厚度10-15mm,且平直均勻飽滿,墻體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚,斷切時要平直,用鋸用刀砍。預(yù)留之前叉口時必須一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預(yù)留準確。建筑垃圾及時清理并再利用,必須做到當天工完場清。
(3)內(nèi)墻抹灰工程:硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫,頂縫必須掛網(wǎng),先定點,現(xiàn)成管理人員驗收合格后方能批灰,批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整,垂直通長誤差不草果3mm,且無空股裂縫,落地灰及時清理再利用,施工現(xiàn)場工完場清。
(4)外墻裝飾工程:柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿,孔洞封堵,所有硂、磚觸面的垂直縫,頂縫全部掛網(wǎng)。外墻定點與現(xiàn)場管理人員配合施工,并經(jīng)專業(yè)管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中,垟面須先濕水,沙漿比例達標,垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm,且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用,放線貼磚時門窗洞口要求整磚,特殊情況與現(xiàn)成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直,縫大小均勻,所有窗臺、飄板等凸出構(gòu)件,下口做滴水,上口做斜水,門窗洞口,硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿,確保不滲水,滲水保修。
(5)室內(nèi)粘貼:地板粘磚時,地面清理干凈,并掃防水沙漿,驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓,否則返工賠料,完成面必須水平直縫,衛(wèi)生間、廚房等防水地面,按圖紙要求走水至地漏,地面無存水現(xiàn)象。
(6)施工過程中,如因做工馬虎偷工損料,造成外墻、衛(wèi)生間、廚房、層面等滲水現(xiàn)象,后果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料,要合理利用各種材料,違者罰款由乙方全部承擔。
(7)中途不管任何原因私自罷工,停工一天,按照實際人數(shù)每人每天罰款一百元,停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的70%結(jié)算。
(8)工期進度:乙方必須按以上進度準備足夠工人,若因乙方人員不足,拖延工期,拖延一天罰款______元,拖延3天以上甲方有權(quán)另進班組,以保住工期按時完成。
六、安全、質(zhì)量罰款細則
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罰款______元;
(2)乘坐提升架上落,每人次罰款______元。
(3)宿舍白天不關(guān)燈、用電燒水、做飯等違章用,每人次罰款______元,并沒收用電器具;
(4)廚房、沖涼房或施工中用水,用電完后不關(guān),每人次罰款______元;
(5)施工中浪費材料,按原價十倍罰款;
(6)高層拋掉物罰款______元,造成嚴重后果全部由乙方負責;
(7)違反本合同乙方責任中的任何安全質(zhì)量問題,似情節(jié)輕重處以罰款不等,如多次出現(xiàn)質(zhì)量問題,停工整頓,嚴重者甲方有權(quán)清退乙方出場,工程款按60%結(jié)算。
(8)工傷、工故乙方承擔30%.
七、其他事項
1、本工地內(nèi)打架每人次罰款______元,嚴重者送公安機關(guān)處理,一切法律經(jīng)濟責任自負,本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地無關(guān)。
2、借領(lǐng)工具、損壞或原價賠償,違規(guī)操作損壞機械者,維修費用或造成其它損失由乙方負責。
3、本合同安全、質(zhì)量等未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,本合同雙方簽字后生效,工程竣工時結(jié)算余款后自動失效,本合同一式兩份均具同等法律效力。
發(fā)包方(甲方)簽字:__________________
承包方(乙方)簽字:__________________
簽訂日期:______年______月______日
建筑工程施工合同2023篇6
發(fā)包方(甲方):_______________________________
承包方(乙方):_______________________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:__________________________________________________
1.2 工程地點:__________________________________________________
1.3 承包范圍:__________________________________________________
1.4 承包方式:__________________________________________________
1.5 工期:本工程自________年________月________日開工,于________年________月________日竣工。
1.6 工程質(zhì)量:__________________________________________________
1.7 合同價款(人民幣大寫):____________________________________
第二條 甲方工作
2.1 開工前________天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2 指派________為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3 委托________監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命________為總監(jiān)理工程師,其職責在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方________份。
2.4 負責保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應(yīng)費用。
2.5 如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應(yīng)費用。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2 指派_______為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6 工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4 因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73--91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300--88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2 本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3 甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知________日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1 雙方商定本合同價款采用第________種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加________%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2 本合同生效后,甲方分________次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
6.3 工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料________天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在________天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1 本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應(yīng)支付材料價值________%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2 凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。應(yīng)禁止使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條 獎勵和違約責任
9.1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的________%支付滯納金。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.4 乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
9.5 甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2 當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由________仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第十一 附則
12.1 本工程需要進行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2 本合同正式兩份,雙方各執(zhí)一份。副本________份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)________份。
12.3 本合同履行完成后自動終止。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同2023篇7
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_____________________
承包方(以下簡稱乙方):_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱:_____________________
(二)工程地點:_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改
三、合同工期
_______天
四、工程造價
工程造價為:______________元整
五、質(zhì)量標準
5.1質(zhì)量標準:達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則:按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(_______,《_______省建設(shè)工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號),《_______省建設(shè)工程計價辦法》,_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《_______建設(shè)造價》預(yù)算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準),一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的_______%.
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價的_______%,工程保修金留結(jié)算總價的_______%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_______天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應(yīng)承擔賠償責任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方:______________________乙方:______________________
代表人:___________________代表人:_____________________
日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日
建筑工程施工合同2023篇8
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實行固定單價按實結(jié)算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。
4、費用支付,施工結(jié)束后,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標準進行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同2023篇9
甲方:公司名稱 (發(fā)包方)
乙方: 項目部,負責人: 負責人身份證: (承包方)
根據(jù)甲方與建設(shè)單位簽訂的《建設(shè)工程施工合同》所規(guī)定之內(nèi)容,甲乙雙方就乙方的內(nèi)部承包考核事宜,經(jīng)充分協(xié)商后自愿達成合同內(nèi)容如下:
一、 工程概況:
建設(shè)單位 工程名稱 建筑面積 工期 質(zhì)量等級要求 合同價款(大寫) 安全風險統(tǒng)籌金 三材供應(yīng)情況
二、 承包范圍及方式:
承包范圍: 承包方式:項目部負責人自負盈虧、內(nèi)部承包考核制。
三、 結(jié)算方式:
1、 乙方應(yīng)上繳甲方的管理費(包括代收代交)按本工程總造價的 %計算。 若工程無重大質(zhì)量安全事故,做到文明施工按期交房,則按 %上交甲方管理費。其他按細則執(zhí)行。
2、 市勞保統(tǒng)籌基金按工程決算中實收實繳計算。
3、 水電配合費:臨設(shè)(辦公、宿舍)水電由公司水電安裝部負責安裝,土建不再收取配合費,安裝生活用水電自理。
4、 工程結(jié)款:建設(shè)單位進度款到賬后,扣去乙方應(yīng)承擔的各項費用及風險金,根據(jù)乙方提供的合法票據(jù),經(jīng)甲方財務(wù)部核實后撥給乙方使用。
四、 違約責任及爭議解決:
1、 任一方違約的應(yīng)按合同價款的 %對非違約方承擔違約責任;造成非違約方損失的還應(yīng)對其實際損失進行賠償。
2、 因履行本合同書而發(fā)生爭議的,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方一致同意由甲方公司所在地法院管轄審理。
五、 本合同書經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章即生效,至本工程項目應(yīng)結(jié)算款項全部清結(jié)時自行終止。本合同書附件系本合同不可分割之組成,與本合同書具有同等效力。
六、 本合同一式三份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)一份。
甲方(蓋章) 乙方(簽字):
代表(簽字): 身份證:
簽訂日期: 簽訂日期:
建筑工程施工合同2023篇10
甲方:__________________
乙方:__________________
依照《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司文件相關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協(xié)商達成一致。訂立本合同。
第一條、工程概況
工程名稱:______________
工程地點:______________
第二條、工程承包范圍
___________________________________
第三條、工程工期
1.計劃開工日期:_______年_______月_______日,計劃完工日期:_______年_______月_______日,總?cè)諝v天數(shù)_______天;
2.主要節(jié)點工期:___________________________________
3.乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調(diào)整的進度計劃)。
第四條、工程質(zhì)量標準
所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達到_____________________
第五條、組成合同文件及解釋順序
組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投標文件;
4.本工程施工圖紙及國家現(xiàn)行或行業(yè)標準規(guī)范;
注:上述文件應(yīng)互為補充,在合同中出現(xiàn)含糊不清或不相一致時,按上述順序解釋,不能清楚解釋時,在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協(xié)商解決。
第六條、標準規(guī)范
本合同適用標準規(guī)范:____________________________
第七條、甲方責任和義務(wù)
1.負責統(tǒng)一制定各項管理目標,組織編制施工計劃、物資需用量計劃表,實施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監(jiān)督、檢查和驗收。
2.負責與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計及有關(guān)部門工作聯(lián)系,協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關(guān)系。
3.根據(jù)工程情況要求乙方增減施工人數(shù),滿足施工生產(chǎn)需要。對施工質(zhì)量底劣、技術(shù)差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。
4.及時提供由甲方供應(yīng)的施工機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料。
5.按本合同約定,向乙方支付勞動報酬。
6.統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)解決乙方施工人員生活臨時設(shè)施、用水、用______________其費用:
7.協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員出入證件,其費用由乙方自理。
第八條、乙方責任和義務(wù)
1.遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方企業(yè)的相關(guān)規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護等工作。
2.嚴格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工,確保工程質(zhì)量達到約定的標準,對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃),合理組織,科學安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3.應(yīng)按招標文件要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質(zhì)保量到位。技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,持證率達到100%.特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,持證率達到100%
4.服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;
5.做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞,應(yīng)自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款:
6.按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施:
7.按國家政策規(guī)定與每個務(wù)工人員簽訂《勞動合同》并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資(務(wù)工人員工資每月造冊備案),承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當?shù)叵嚓P(guān)行政部門的處罰及責任后果;
8.為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護用品);
9.進場施工人員要求具備思想素質(zhì)好、身體健康、技術(shù)熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員,乙方應(yīng)承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。
10.甲方在資金暫時不到位,業(yè)主未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
第九條、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和文明施工
1.甲方應(yīng)集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護以及公司相關(guān)制度等方面的教育;依據(jù)國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度、監(jiān)督、監(jiān)控乙方的相關(guān)工作實施情況,使其體系有效運行。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現(xiàn)場操作工人的安全教育;認真落實安全措施,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,確保安全生產(chǎn);隨時接受安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故,承擔一切責任后果和經(jīng)濟費用。
發(fā)生安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方有關(guān)部門,同時按國家有關(guān)法律規(guī)定對事故進行處理。
3.乙方就嚴格執(zhí)行建設(shè)主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等到有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定,做到文明施工;保證施工現(xiàn)場整潔有序,符合文明施工的有關(guān)規(guī)定和要求,維護甲方良好的企業(yè)形象,并承擔因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。
加強現(xiàn)場管理,采取一切適當?shù)拇胧?,保護現(xiàn)場內(nèi)外環(huán)境,限制由施工作業(yè)引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產(chǎn)造成損害和妨礙。
第十條、材料、設(shè)備供應(yīng)與管理
1.甲方提供給乙方使用的周轉(zhuǎn)材料實行調(diào)拔制,根據(jù)工程計劃需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備(包括領(lǐng)用、保管、裝卸、退庫、辦理相關(guān)手續(xù)、按甲方指定的場內(nèi)地點歸類堆放);因保管和使用不善發(fā)生丟失、損壞,乙方應(yīng)按領(lǐng)用時的價格賠償。
3.材料按預(yù)算分折量對乙方實行限額領(lǐng)料,乙方應(yīng)合理用料、注重節(jié)約。如材料使用超出預(yù)算用量,則超出部分的費用由乙方承擔;材料節(jié)約部分,由甲乙雙方按_______比例分成。
第十一條、承包方式、價格及包含的內(nèi)容
1.承包方式及單價
2.承包價格所包含的內(nèi)容:
承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調(diào)遣費:小型機具費用;各類材料的場內(nèi)二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預(yù)見工日費用;包括周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設(shè)施的搭拆(安全網(wǎng)、防護欄桿、防護棚等);
文明施工費用(包括上級部門對現(xiàn)場的各類檢查所發(fā)生的臨時用工);承包工程范圍內(nèi)的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設(shè)備維修和安裝拆卸配合用工;預(yù)防一般性自然災(zāi)害所采取的措施用工費用;
3.本合同單價為一次包死價格,在合同實施期間不因其它因素變化而調(diào)整變動。
第十二條、結(jié)算辦法及付款方式
1.每月_____日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節(jié)點)結(jié)算勞務(wù)承包費,_____日按合同價款結(jié)算完畢,交甲方財務(wù)部門作為支付勞務(wù)承包費用的依據(jù)。
2.甲方不預(yù)付乙方生活費用,勞務(wù)承包費用按月支付(或按工程進度節(jié)點),付款時間為業(yè)主付款后,支付上月結(jié)算款的_______%.所承包工程完工后付結(jié)算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工驗收達到合同要求后付清。(結(jié)算款支付額以扣除勞務(wù)管理費后的數(shù)額為基數(shù))
3.在每月的承包費結(jié)算中,應(yīng)扣除乙方向甲方勞務(wù)公司應(yīng)繳納_______%的勞務(wù)管理費。
第十三條、施工驗收
1.乙方應(yīng)按本合同約定的質(zhì)量標準組織施工,確保施工質(zhì)量。施工完畢,乙方應(yīng)及時向甲方提交自檢報告,通知驗收;甲方應(yīng)當及時對乙方施工成果組織有關(guān)部門進行初步驗收,驗收合格后再進入下道工序施工作業(yè);驗收結(jié)果表明乙方施工質(zhì)量不合格時,乙方應(yīng)負責無償修復(fù),不延長工期,并承擔由此導(dǎo)致的甲方的相關(guān)損失。
竣工驗收時,業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方提出的工程質(zhì)量缺陷,乙方應(yīng)無償維修,并承擔由此導(dǎo)致甲方相關(guān)損失,不因先期已經(jīng)甲方驗收而減輕乙方責任。
2.乙方應(yīng)配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內(nèi)第三方的工作必須乙方配合時,乙方應(yīng)按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協(xié)商)
第十四條、工程保修
1.保修范圍、期限:______________
2.保修期間,乙方應(yīng)在接到維修通知后按甲方要求內(nèi)容和時間派人維修,若乙方未按甲方要求執(zhí)行,甲方可委托其它單位或人員修理,其費用由乙方承擔。
第十五條、保險
1.乙方負責人必須為從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險,并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設(shè)備辦理保險,支付保險費用。
2.保險事故發(fā)生時,甲、乙雙方有責任采取必要的措施減少損失。
第十六條、爭議
1.甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議,可以自行協(xié)商解決;否則,雙方應(yīng)在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。
2.發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)下列情況,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保持工作連續(xù),保護好已完工作成果;
2.1 單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行,雙方協(xié)議終止合同;
2.2 調(diào)解要求停止合同工作,且為雙方接受;
2.3 仲裁機構(gòu)要求停止合同工作;
2.4 法院要求停止合同工作。
第十七條、合同履約保證金
1.乙方向甲方繳納合同履約保證金_______元。
2.合同履約保證金所含內(nèi)容應(yīng)包括本合同內(nèi)所定的各項批標及投標文件內(nèi)的承諾條件,如:工期、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數(shù),農(nóng)忙季節(jié)的人員數(shù)量,支付農(nóng)民工資,遵紀守法等。
若達不到以上內(nèi)容所規(guī)定的要求,則從履約保證金中扣除一定的金額;若發(fā)生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的,沒收全部保證金,并賠償由此給甲方造成果。
3.本工程完工后,乙方按雙方所簽訂合同的內(nèi)容完成,經(jīng)有關(guān)部門驗收符合本合同規(guī)定的要求,則甲方在一月內(nèi)返還乙方的履約保證金(不計利息)。
第十八條、不可抗力
1.不可抗力的標準執(zhí)行甲方與業(yè)主簽訂的合同,當甲方與業(yè)主簽訂的合同沒有相應(yīng)標準時,執(zhí)行國家或地方政府規(guī)定。
2.不可抗力事件發(fā)生后,乙方應(yīng)立即通知甲方項目經(jīng)理,并在力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,甲方應(yīng)協(xié)助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。
4.因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應(yīng)責任。
第十九條、合同解除
1.如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業(yè)主方原因造成工程停建或緩建,致使合同無法履行的,可以解除合同。
2.因不可抗力或業(yè)主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、設(shè)備的保護和移交工作,按要求撤出施工場地;甲方按合同約定支付已完工作勞務(wù)報酬。
第二十條、合同終止
雙方履行合同全部義務(wù);勞務(wù)報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業(yè)成果,并經(jīng)竣工驗收合格后;保修期滿未發(fā)生質(zhì)量問題,本合同即告終止。
第二十一條、合同份數(shù)
本合同一式_______份,甲方_______份;乙方_______份。
第二十二條、補充條款
__________________________________________
第二十三條、合同生效
本合同雙方約定_______后生效。
甲方:______________________乙方:______________________
代表人:___________________代表人:_____________________
電話:______________________電話:______________________
日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日